工程款承诺书精选11篇。

0基础的我们怎么写好一篇优秀的范文？撰写文章之前看看范文是什么样的吧。借鉴范文的绝妙之处，让文章更加出彩，我们为您准备了以下最新关于“工程款承诺书”的范文，在这里您将会找到不同寻常的阅读体验和启迪！

工程款承诺书 篇1

身份证号： 我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部 分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。

特此承诺!

我公司承诺承包收取，收取方式为现金+抵房屋模式，具体条款如下：

现金，50%抵顶房屋。

付现金，50%抵顶房屋。

付现金，50%抵顶房屋。

28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款)，剩余5%(抵房款)作为质量保修金，待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的_______工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

工程款承诺书 篇2

承诺书

本人

（身份证号码：），为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人： 见证人：

日期： 年 月 日

附件：

1、班组承包合同

2、工人工资花名册

福建大舟建设集团有限公司

福建大舟 班组工人工资结算表

福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 年 月 日篇二：工程款支付承诺书

工程款支付承诺书

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。

年 月 日篇三：工程款支付承诺书

工程款支付承诺书

云南宸业建筑工程有限公司：

我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至2015年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。

如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺

昆明恒信房地产开发有限公司 2014-04-16 同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。

云南宸业建筑工程有限公司

2014-04-16篇四：建设单位无拖欠工程款承诺书

建设单位无拖欠工程款承诺书

建设单位名称：____________________________ 工程项目名称：____________________________ 施工单位名称：____________________________ 开工时间：___年___月___日

竣工时间：___年___月___日 工程内容：____________________________________________ _______________________________________________________ 我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。

承诺单位（建设单位）：__________________（盖章）

法定代表人：___________________（签字）_____年_____月_____日篇五：05建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书 我单位拟建的 项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺：

一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。

二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。

三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。

本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。本承诺自签字盖章之日起生效。

工程款承诺书 篇3

针对今年以来经济整体下行，煤炭市场持续疲软，税收收入难以为继的情况，柳林地税局全局上下积极应对挑战，奋力攻坚克难，确立了“政府主导、部门协作、挖潜堵漏、大力清欠”的总体思路，顺利完成了市局双过半的要求,我们的主要做法是：

一、营造“政府支持、部门协作”的外部氛围，打好税收收入攻坚战。

今年以来，我局改变过去“以煤为主”“一煤独大”的工作思路，以铝矾土、石料厂、砖厂等非煤矿山为税收工作重点，弥补煤炭市场疲软带来的税收冲击。首先对近三年非煤矿山的.税收管理进行了回头看，联合公安局在柳林电视台进行公告，督促铝矾土、石料厂、砖厂等纳税户补缴20xx年以来的地方税收；对拒不缴纳的纳税户，根据电力公司提供的近三年缴纳的电费，通过详细测算，得出该纳税户应缴的税款，然后配合公安局逐户催缴。今年非煤矿山共缴纳各项地方税收3600万元，有力的弥补了煤炭税收减收造成的缺口。

2、整顿房屋租赁和个体税收秩序，根治税收薄弱环节 房屋租赁税收因其税收隐蔽，税收负担高，纳税意识薄

弱等特点，一直以来是我局的税收薄弱环节。今年以来，我局积极与县政府协商请示，加强与各部门沟通协作，出台了《柳林县人民政府关于实行房屋租赁税收一体化管理的办法》，明确规定房产部门办理房屋租赁登记时，必须先缴纳房屋租赁税收，公安部门办理暂住人口登记时，必须提供房屋租赁税收凭证；并在柳林电视台播放了一个月的“关于整顿房屋租赁税收秩序的通告”，做到家喻户晓，人人皆知，敦促纳税户主动上门缴税；对拒不缴纳的钉子户，联合公安部门严厉打击。三措并举，我局共征收房屋租赁税收648万元，同时各管理单位建立了房屋租赁税收台账，摸清了底数，增强了房屋租赁税收的后续管理 ，实现房屋租赁税收可持续常态化的管理。

个体税收历来因其点多面广，难于管理，今年，我局本着“地税无小税”“既抱西瓜、更捡芝麻”的工作思路，出台了《柳林县地税局20xx年双定户定额调整办法》，全体税干逐街逐巷逐户进行了摸底排查，截止6月底，税收定额调整面达到100%，调整增幅达到8%以上，实现个体税收15万元。

面对今年以来重点工程开工不足，结算不及时的实际情况，我局主动出击，及时与县重点办沟通，依托重点工程档案，挨门逐户走访，一户一户检查，实现了重点工程无欠税。

1、坚定信心 面对完不成任务，就要拖全市的后腿，影响吕梁地税整体进度的严峻形势，全局税干舍小家顾大家，放弃节假日，加班加点，7*24小时工作，全局上下心往一处想，劲往一处使，各部门、各股室通力协作，出谋献策、集思广益，确保税收任务的顺利完成。

2、加大清欠力度 欠税历来是我局税收管理的顽疾，清旧欠，增新欠，年年清欠年年欠，欠税规模越滚越大，特别是近几年，煤炭市场的疲软，更迎来新一轮欠税高峰。面对今年新增税源无法完成任务的实际情况，我局把清欠作为完成税收任务的突破口，全局上下开展了轰轰烈烈的清欠攻坚战。首先，县局与各税务所，税务所与管理员层层签订清欠责任状；税务所与欠税单位签订清欠协议书、缴税承诺书，“横向到边、纵向到底”的清欠责任网络，增强了税企双方的责任感、紧迫感；其次，对所有欠税单位下发了限期纳税通知书，敦促其及时缴纳欠税；第三，积极与评估公司、保安公司、法律顾问联系，对拒不缴纳的单位及时采取强制措施。截至目前，全局共清理旧欠6500万元，20xx年无一新欠。

3、加大考核力度 六月份以来，为了顺利实现双过半，实行管理部门一日一汇报，计会部门一日一通报，局党组一

日一碰头的工作办法，及时解决组织收入中暴露的新问题，制定新措施，把各种问题消灭在萌芽状态。

工程款承诺书 篇4

2016工程款支付承诺书

致江西龙马建设工程有限公司： 施工班组负责人： 身份证号：

我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目（原三都植物油厂处旧城改造）工程 分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹-事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。特此承诺！

作业班组承诺人： 年 月 日

注：后附作业班组承诺人身份证复印件 工程项目付款承诺书

由 承包，经双方协商，部分工程与 联合经营。

经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺

诈。，自愿给 等 人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为 m3，劳务费用为 元/m3（税后），在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。此据

承诺人： 收款人： 身份证号：

电话： 电话： 年 月 日 14工程款支付承诺书

xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx：

我单位负责建设的 工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。

招标单位名称:(盖章)年 月 日

工程款付款协议书

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2016年 月 日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司

甲方代表签字： 乙方代表签字： 2016年 月 日 工程款支付承诺书

本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺： —、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的； 2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；

3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的； 5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

法定代表人签字（签字）： 投标单位名称（章）： 2016 年3月15 日 第1 / 1页

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。

开发单位名称（盖章）年 月 日 第1 / 1页

工程款承诺书 篇5

近年来，随着社会发展的迅猛，建筑工程项目如雨后春笋般涌现出来。在工程的建设过程中，工程款支付问题时常困扰着各方。为了解决这一问题，许多企业和个人通过签订工程款承诺书来确保双方权益，保护合法权益的同时实现合作共赢。

工程款承诺书是指施工单位向业主或出资方承诺按合同约定，按时支付工程款项的一种法律文件。它包含了具体的项目信息、款项支付时间、支付金额等详细内容，清晰明了地表明了双方的权益和义务。工程款承诺书的签订，对于建设工程项目的顺利进行具有重要意义。

工程款承诺书能够确保施工单位的权益得到有效保障。在建设工程的过程中，施工单位需要付出大量的人力、物力和财力，为了确保施工单位获得应有的报酬，双方可以通过签订工程款承诺书明确约定款项支付的时间和金额。这样一来，施工单位可以更加放心地进行工程建设，减少因工程款支付问题而导致的合作矛盾和纠纷。

工程款承诺书也能够保护业主或出资方的合法权益。在工程建设中，业主或出资方需要付出巨额资金来支持工程的进行，为了保障自身权益，业主或出资方可以与施工单位签订工程款承诺书，明确规定工程款的支付时间和付款的方式。这样一来，业主或出资方能够在工程建设过程中获得合理的回报，降低自身的经济风险，提高合作的信心。

工程款承诺书还可以起到规范双方行为的作用。通过签订工程款承诺书，双方能够将合同约定的款项支付时间和金额具体化，明确各自的权益和义务。这样一来，双方在工程建设过程中可以依法履行合同，遵守约定，减少合作纠纷的发生，提高合作效率。同时，工程款承诺书也可以成为双方交流和沟通的桥梁，方便双方及时解决合作中的问题。

当然，工程款承诺书的签订也要注意以下几点。双方要在签订前详细了解合同的内容和约定，确保工程款承诺书的准确性和可行性。要确保工程款承诺书符合相关法律法规的规定，做到合法合规，避免引发纠纷。签订后双方要认真履行合同，不得随意变更约定的内容，保证双方权益得到公正保护。

小编认为，工程款承诺书在建筑工程项目中的作用不可忽视。它的签订可以确保施工单位和业主或出资方的权益得到保障，规范双方行为，提高合作的效率和质量。同时，签订工程款承诺书也需要双方在签订前充分了解合同内容，确保合法合规，并在签订后认真履行合同的约定。只有这样，工程款承诺书才能真正发挥作用，促进工程建设的顺利进行，为社会发展做出更大的贡献。

工程款承诺书 篇6

2016工程款支付承诺书范文

工程款支付承诺书范文

本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺： —、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的； 2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；

3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；

5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

法定代表人签字（签字）： 投标单位名称（章）： 2016 年3月15 日 工程款支付承诺书

云南宸业建筑工程有限公司：

我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至2016年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。

如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺

昆明恒信房地产开发有限公司 2016-04-16 同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。云南宸业建筑工程有限公司 2016-04-16 工程款支付承诺书

xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx：

我单位负责建设的 工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。

招标单位名称:(盖章)年 月 日

北京市建设工程招标投标管理办公室：

我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。

开发单位名称（盖章）年 月 日

工程承包人付款承诺书

承诺人:xx-x,男,汉族,住xx市xx镇xx村。

承诺人承包xx建筑工程有限公司“xx花苑”1标段项目瓦工所有工程,止年前承诺人仅完成所有工程的70%,且该工程现并没有竣工验收,而按双方合同约定,只有在工程竣工后,承诺人方可付收工程承包款的70%,现承包人需支付所有农民工年前工资,确保工人渡过祥和春节,特商请发包人提前支付工程款,承诺人并作如下承诺:

一、承诺人本次所收到的xx万元及 年 月 日所受到xx万元工程款系xx安置区3#、4#楼的工程尾款和“xx花苑”工程竣工验收后的从发包人处应付款,即发包人在给付70%工程款时予以扣减,结算;

二、承诺人承诺受到该款项时,用于支付其所有农民工的工资,不得挪作他用,保证所有农民工均能足额、及时领到,并保证承诺人本人及其所有农民工均不到工地及发包人单位#url#、家庭处索取任何工程款及其他名义追索,否则,承诺人不仅赔偿损失,并且支付发包人人民币xx万元,出现 此种情形时,发包人有权在工程款中直接扣减;

三、承诺人承诺在收取此款后,并保证承诺人本人及其所有农民工均不到政府、社会保障等行政机关进行上访、信访,保证年前施工队伍稳定,社会和-谐,否则,出现此种情形时,发包人有权在工程款中直接扣减;本承诺书由xx建筑工程有限公司、xx市公安局xx分局xx派出所共同监督执行。见证单位: 承诺人: 年 月 日

班组支付工程款承诺书

致江西龙马建设工程有限公司： 施工班组负责人： 身份证号：

我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目（原三都植物油厂处旧城改造）工程 分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹-事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。特此承诺！

作业班组承诺人： 年 月 日

注：后附作业班组承诺人身份证复印件 建设工程农民工工资支付承诺书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 劳务分包人（全称）： 太湖新城综合管沟机电设备安装工程于 年 月 日竣工。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：

一、发包人承诺在竣工之日起1个月内按合同约定向承包人支付工程款。

二、承包人承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。

三、劳务分包人承诺在收到农民工工资后5日内全部如数发到农民工本人。

四、期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：

1、发包人按合同约定支付工程款的：（1）、剩余工程款大于等于拖欠数额的n倍（n为合同补充条款中所确定的系数）时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数n向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；（2）、剩余工程款大于等于拖欠数额但小于拖欠数额的n倍时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人支付拖欠数额的[（2-n）×100]%，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款；（3）、剩余工程款小于拖欠数额时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人以剩余工程款的[（2-N）×100]%为支付额度，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款，2、发包人未按合同约定支付工程款的，由发包人无条件支付农民工工资，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

3、所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或劳务分包人，并由其签收。

五、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。发包人（公章）： 承包人（公章）： 劳务分包人（公章）： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 工程款付款协议书

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2016年 月 日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司

甲方代表签字： 乙方代表签字： 2016年 月 日

工程款承诺书 篇7

下面是范文网小编收集的工程款承诺书范文(领工程款承诺书怎么写)，以供借鉴。

工程款承诺书范文

××市××有限责任公司 ：

由××××房地产开发公司开发的位于××市××路××号的“××××”项目，其土建部分由我司承建，同意并支持××××房地产开发公司以该项目的为抵押向贵公司抵押借款人民币     万元，利息  ％，（实际以其合同或展期凭证为准），对此，我公司郑重保证承诺如下：

一、本公司系依法成立的公司，主体合法，具备合法有效的施工资质条件，有能力承建上述项目。

二、自愿放弃对上述项目工程款的全部优先受偿权，贵公司上述抵押受偿权为第一权人。

三、保证上述项目工程的工人工资及相关税费不拖欠，按时结清，全部由本公司承担，保证贵公司在受偿以上工程款时为第一优先权。（是否留该条可以视公司情况而定）

四、在××××房地产开发公司不能履行上述债务时，无条件积极配合贵公司实现上述抵押权，自愿放弃其诉权、抗辩权。

五、本承诺书为无条件不可撤销，直至上述债务全部清偿之日为止。

特此承诺。

××××建筑有限公司

××××年××月××日

班组支付工程款承诺书

致江苏坤龙建设工程有限公司：

施工班组负责人：

身份证号： 我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部 分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹-事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。

特此承诺！

作业班组承诺人：

年 月 日

注：后附作业班组承诺人身份证复印件

无拖欠工程款情形承诺书

我公司建设的.————————————————工程，其中（单体工程）由（施工单位）施工，截止至 年 月 日，未拖欠工程款，此后施工至竣工之日保证不拖欠工程款。

建设单位（盖章）

日期

不拖欠工程款企业承诺书

我们认真阅读了《关于在建设工程管理环节增加防范拖欠工程款要求的通知》（沪建建管[2015]024号），知晓其中内容。经商定，在 上海漕河泾开发区松江高新产业园高新二路、规划四路 项目（报建编号及标段号： （1302sj0061+c03） ）的建设过程中，共同做出如下承诺：

一、建设单位保证按照合同约定方式按时支付本项目工程款，做到账目清晰，不拖欠工程款；

二、施工总承包单位负责按时足额支付本项目农民工工资，做到不挪作他用，不拖欠农民工工资；

三、因本项目工程款支付引起的经济纠纷，双方通过司法途径解决；因拖欠农民工工资引发的社会不稳定因素，双方共同处理。

建设单位（公章）： 施工总承包单位（公章）：

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

本承诺一式三份，建设单位和施工承包单位各执一份，管理部门备案留存一份。

不拖欠工程款承诺书

由我单位建设的 工程即将进入施工阶段，为确保工程顺利进行，营造良好和谐的施工氛围，本公司郑重承诺：截止到申请之日无拖欠工程款，并将及时、认真履行与施工单位、供货单位签订的合同条款，不拖欠各单位应得的工程款。

特此承诺！

建设单位：

日期：

无拖欠工程款情形的承诺书

我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的××工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

×××公司（盖章）

20×年×月×日

工程款支付承诺书

本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；

2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；

3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；

5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

法定代表人签字（签字）：

投标单位名称（章）：

2015 年3月15 日

工程款承诺书

本人 （身份证号码： ），为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款（大写： ），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写： ）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人：

见证人：

日期： 年 月 日

附件：1、班组承包合同

2、工人工资花名册

福建大舟建设集团有限公司

工程款承诺书

致xx市城市建设和交通委员会：

我单位投资建设的xx区市民中心和区企业法人服务中心工程是区政府实事项目，为保证2015年8月底竣工，施工单位必须在拿到施工许可证后，才准许进场进行施工作业，但由于首次支付的30%工程款还在程序流转过程进行中。

故本单位承诺：由于工程款支付原因造成的任何损失和责任，皆由我单位承担一切责任。

承诺单位：xx市xx区机关事务管理局

20xx年xx月xx日

工程款承诺书 篇8

甲方：

乙方：

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为（大写）：___（小写：___）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20__年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：山东__国际大酒店有限公司

乙方：济宁市__广告装修工程有限公司

甲方代表签字：___

20__年__月__日

乙方代表签字：___

20__年__月__日

工程款承诺书 篇9

一、本承诺书是为了确认双方合作的工程项目的款项支付及款项承诺事项，确保项目的顺利进行，保证双方的权益不受损害而制定。

二、项目承建方承诺完工后必须按照合同约定的时间及质量要求完成工程，并且保证在质量检测合格后按照约定支付相应款项。

三、甲方及时支付工程款项是保证工程顺利完成的重要保障，为了确保支付进度跟进，甲方承诺在合同规定的工程阶段及时支付相应款项。

四、项目质量是双方共同关注的重点，承建方承诺在工程过程中严格按照技术标准及合同要求进行施工，保证工程的质量和安全。

五、双方在工程款项支付方面应遵循诚实守信的原则，不得有任何违约行为。如有任何争议，双方应友好协商解决，以确保项目的正常进行。

六、本承诺书自签署之日起生效，对双方具有约束力。双方应遵守承诺书的约定，保证工程项目的顺利进行，确保项目的成功交付。

七、本承诺书一式两份，双方各执一份，在工程项目完工后归档保存。如有需要，可以向另一方提供查阅。

八、本承诺书适用于所有涉及工程项目款项的合同，如需修改或补充，需经双方协商一致并签字确认后生效。

九、承建方于合同规定的工程完工日期提供工程验收合格的验收证明后，甲方应在验收日期起15个工作日内支付剩余工程款项，逾期支付的，应支付逾期天数乘以未支付款项利息。

十、双方自愿签署本承诺书，并承诺履行承诺书所示的义务。双方保证本承诺书的真实有效性，否则承担相应法律责任。

十一、本承诺书一经签署生效，不得修改、撤销或解除。如有任何争议，应依法向人民法院提起诉讼解决。

十二、本承诺书签署日期：_______（年）_______（月）_______（日）

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________

见证人（签字）：______________ 见证人（签字）：______________

本承诺书经各方充分协商，并亲笔签字确认，自签字之日起生效。

工程款承诺书 篇10

工程款付款承诺书范文一：班组支付工程款承诺书

致江苏坤龙建设工程有限公司：

施工班组负责人：

身份证号： 我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部 分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。

特此承诺!

承诺人：

时间：X年XX月XX日

工程款付款承诺书范文二：承诺书

致： 公司

我公司承诺承包收取，收取方式为现金+抵房屋模式，具体条款如下：

(1) 正负零完成拨付进度合同款的90%，其中40%拨付

现金，50%抵顶房屋。

(2) 主体完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(3) 装饰完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(4) 竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束

28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款)，剩余5%(抵房款)作为质量保修金，待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。

承诺人：

时间：X年XX月XX日

工程款付款承诺书范文三：工程款支付承诺书

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的_______工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

开发单位名称(盖章)

年 月 日

工程款承诺书 篇11

无拖欠工程款证明

接了个小工程,由于是熟人也没签定合同只是口头协议,完工以后那个公司故意找工程毛病不肯支付工钱,怎么办?

口头协议也是合同，只要你能提供证明证明你们之间有事实上的工程承包关系。你说他以工程有毛病为由不支付工钱也就说他承认你们之间的合同关系。

至于工程是不是真的不符合要求，不得而知，你如果认为他是故意的，而你的工程没有毛病，可以找专业机构验收。

继续追问：

因为开始也没图纸,.做了以后他说工程不符合他的要求.那他现在说要按他的规范来做,该怎么处理呢?

补充回答：

因为你们之间没有图纸作为工程要求的证据，也不能任由一方说了算。

由工程质量检测机构鉴定，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

口头协议也是合同，只要你能提供证明证明你们之间有事实上的工程承包关系。你说他以工程有毛病为由不支付工钱也就说他承认你们之间的合同关系。

至于工程是不是真的不符合要求，不得而知，你如果认为他是故意的，而你的工程没有毛病，可以找专业机构验收。

继续追问：

因为开始也没图纸,.做了以后他说工程不符合他的要求.那他现在说要按他的规范来做,该怎么处理呢?

补充回答：

因为你们之间没有图纸作为工程要求的证据，也不能任由一方说了算。

由工程质量检测机构鉴定，质量标准的评定以国家或行业的.质量检验评定标准为依据。

据悉，国家体育总局负责的场馆项目，由中央政府投资，由政府按采购管理程序进行设计、建设和材料采购。北京市负责的场馆和配套设施项目，运用市场机制进行融资建设。建设模式为通过向社会公开招标的方式确定项目法人，由项目法人负责项目的融资、设计、建设和运营。

拖欠工程款和工资会直接损害农民工的切身利益。在北京进入迎奥运的全面建设时期之际，北京市政府先后出台多项保障农民工权益的政策和措施。北京市劳动部门已经明确提出，7月之后开工的项目杜绝拖欠，彻底解决前拖欠的农民工工资问题，建筑施工企业与农民工签订劳动合同要达到95%以上。

本文网址：http://m.popo666.com/fanwen/94643.html