基础合同
基础合同精品。
写合同有什么需要注意的?不管是进行何种交易,双方少不了都会签订一份合同。签订合同是具有法律效应的,可以在最大程度上保障当事人的合法权益,精心为您整理的“基础合同”,阅读后您一定会收益颇丰!
基础合同(篇1)
承包单位_____________(简称借款人)
_______________________(简称贷款人)
借款人储备基本建设项目所需的设备(材料)下一年贷款经贷款人批准后发放。为明确双方责任,恪守信用,根据《中央级基本建设储备贷款管理暂行办法》的规定,特签订本合同。
第1条 本年度,贷款人拟向借款人发放人民币(资本金)_____________万元的基本建设准备贷款,贷款金额为____________。贷款期限自开始使用之日起至贷款本息全部还清之日止。贷款期限为______年。
第二条本贷款为建设项目下一年度国内生产设备(材料)储备专项贷款,专项资金专款专用。不得用于扩大基本建设项目数量、弥补投资缺口、储备计划外项目、预付工程款、预付不符合国家规定的设备(材料)、长期产品和高耗能产品能源紧张地区的产品项目、地方建设项目准备金、其他不符合贷款条件的基础设施项目的准备金贷款、其他费用等。
第三条 自发放之日起贷款,贷款人按季度按实际发放计息。在合同规定的贷款期限内,月利率为_______‰。借款人未按时还款的,对逾期部分收取30%的利息,对积压的设备(材料)占用的贷款收取50%的利息。
第四条借款人承诺在______月前以国家规定的还款资金偿还全部贷款本息。如果贷款逾期,贷款人有权偿还贷款或从贷款人、贷款账户或存款人处扣除贷款。
第五条贷款人保证在指定的贷款额度内发放贷款。未按时提供贷款的,应承担由此造成的经济损失。
第六条 借款人有权对借款的使用情况进行检查和监督,了解借款人的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款人应当提供借款人有设计、会计、统计等相关文件。借款人未按合同约定使用借款的,借款人有权扣除借款本息,并处以100%的罚息用于违约的部分。
第七条本合同条款以外的其他事项,由双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第八条 本合同经双方签字盖章后生效,在贷款本息全部偿还后失效。合同一式五份,各有借款人和贷款人签字盖章,并报送主管部门、总行和分支机构。
借款人:(公章)___________
负责人:(签字)___________
地址:_____________________
贷款人:(公章)盖章)___________
负责人:(签名)_______________
地址:____________________
_______年_______月____日
基础合同(篇2)
建筑施工基础承包合同
一、合同双方
甲方:(建设单位)
地址: (省市区)(详细地址)
法定代表人(负责人):
电话:
传真:
邮编:
开户银行:
银行账号:
二、乙方:(承包单位)
地址:(省市区)(详细地址)
法定代表人(负责人):
电话:
传真:
邮编:
开户银行:
银行账号:
三、背景介绍
甲方为承建一项建筑工程项目(以下简称“工程”)而向乙方承包,要求乙方负责其建筑施工基础工程的施工。
四、合同目的
本合同的目的是为明确甲乙双方权利和责任、任务分工、承包价格等事宜,以保证工程施工的正常进行。
五、合同内容
1、工程内容
甲方委托乙方承包的工作内容包括建筑施工基础工程的全部施工,包括但不限于地基、基础、桩基、排水等工程。工程量的计算以竣工出图计算为准。
2、合同的效力和期限
本合同自双方签字之日起生效,并适用于整个工程施工期。合同期限为12个月,自合同生效之日起,到竣工验收之日止。
3、工程质量
乙方按照甲方的要求进行施工,确保工程质量符合国家和地方法律法规、技术标准和工程质量验收规范的规定。如乙方未按要求保证工程质量,甲方有权对其进行追责,并由乙方承担相应的损失和违约金。
4、工作任务分工
根据施工进度,乙方应按照甲方的工作计划和要求合理安排施工工作。甲方必须向乙方提供施工用地,移交土方资料及住房等所需的工程建设条件。乙方应根据施工计划征召必要的职员和劳动力,按时发放工资及福利待遇。
5、承包价格及支付方式
本合同中,总价为(工程价格),其中包括人工、费用、设备费用、材料及运输、临时设施、税金及利润。甲方享有扣减合同工程价款的权利,包括但不限于以上因素产生的款项,乙方应无条件接受并按实际情况承担相应的费用。
乙方应在指定的时间节点出具费用清单,并按照合同规定的支付方式向甲方支付施工工程款项。在工程竣工之前,甲方有权拒绝付款,并暂停工程施工。
6、违约责任
如果乙方未履行本合同规定的义务或服务质量不达标,应按照以下程序处理:
(1)限期整改
甲方可以书面通知乙方,在规定的时间内要求其整改和改进。如果乙方未能于规定时间内整改,甲方有权解除本合同,收回质量不合格的工程,并按天计算乙方所造成的损失和违约金。
(2)解除合同
如果乙方违反本合同规定,导致甲方无法继续工程施工,甲方有权提前解除本合同。
7、双方权利和义务
(1)甲方的权利和义务:
a.向乙方提供工程资料及土地使用权。
b.支付应付的货款。
c.在合同规定时间内向乙方支付工程款项。
d.对乙方施工质量及进度进行监督和检查,并对其工作情况进行评估。
e.按照合同规定,扣减合同工程价款。
f.按照合同规定要求乙方进行整改及改进,直至满意为止。
g.惩罚违规的乙方,并责成其赔偿相应的损失。
(2)乙方的权利和义务:
a.按照合同规定,合理组织施工工作,保证工程质量和进度,不得拖延工期。
b.按照合同规定,向甲方领取工资及福利待遇。
c.保证工程质量和进度,如有质量问题要及时整改。
d.如遇不可抗力或者其他原因造成项目延期,应及时向甲方提出申请并获得甲方书面同意。
e.按照合同规定,向甲方提供各类工程记录和相关证明。
六、合同争议及解决方式
本合同签署后如有发生争议,首先应该友好地解决。如果无法解决,应协商解决,如仍不能协商成功,应在合同签署地的人民法院解决。
七、合同生效:
本合同正本一式双份,协商签字后生效,甲、乙双方各执一份。如有问题应及时联系,和通力协作解决。
甲方签字:
日期:
乙方签字:
日期:
基础合同(篇3)
适用于一般工业与民用建筑物、构筑物的基槽和管沟以及大面积平整场地等土方工程c但人工挖掘的劳动强度高、效率较低,只适用于工程量小、分散或缺乏挖掘机械时才采用。
1.熟悉施工图纸,编制土方开挖施工方案并经审批,对有关施工人员进行技术交底。
2.组织有关人员现场勘察地形、地貌,实地了解施工现场及周围情况。
3.组织测量人员进行桩位交接验收及复测工作,测设土方开挖控制点。
推土机、铲运机、挖掘机(包括正铲、反铲、拉铲、抓铲等)、装载机、测量仪器、铁锹(尖头与平头两种)、手推车、手锤、梯子、铁镐、撬棍、龙门板、小白线或20#铅丝、钢卷尺、坡度尺等。
一般讲,深度不大的大面积基坑开挖,宜采用推土机或装载机推土、装土,用自卸汽车运土;对长度和宽度均较大的大面积土方一次开挖,町用铲运机铲土、运土、卸土、填筑作业;对面积较大较深的基础多采用0.5m或1.0m斗容量的液压正铲挖掘,上层土方也可用铲运机或推土机进行;如操作面狭窄,且有地下水,土壤湿度大,町采用液压反铲挖掘机挖土,自卸汽车运土;在地下水中挖土,可用拉铲,效率较高;对地下水位较低采取不排水挖土时,亦可分层用不同机械开挖,先用正铲挖土机挖地下水位以上土方,再用拉铲或反铲挖地下水位以下土方,用自卸汽车将土方运出。
1.土方开挖前,应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物。对位于基坑、管沟内的管线和相距较近的地上、地下障碍物已按拆、改或加固方案处理完毕。
2.根据给定的控制坐标和水准点,按建筑物总平面要求,引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。
3.夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。
4.施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要做好加固或加宽等准备工作。
5.在机械无法作业的部位,修整边坡坡度以及清理槽底等均应配备人工进行。
6.当开挖深度范围内遇有地下水时,应根据当地工程地质资料采取措施降低地下水位。一般应降至开挖面以下0.5m,然后才能进行土方开挖。(范文网 )做好施工场地防洪排水工作,全面规划场地,平整各部分的标高,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟,排水沟。
7.选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,发挥施工机械效率。
8.在施工现场内修筑供汽车行走的坡道,坡度应小于1:6。当坡道路面强度偏低时,路面土层应填筑适当厚度的碎石或渣土;挖土机械所占土层当处于饱和状态时,应当填筑适用厚度的碎石或渣土,以免施工机械出现塌陷。
9.根据土方和基础工程规模、工期长短、施工力量安排等修建简易的.临时性生产和生活设施,同时敷设现场供水、供电、供压缩空气(爆破石方用)管线路,并进行试水、试电、试气。
10,基坑边缘堆置土方或建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度不应超过1.5m。重物距边坡距离:汽车不小于3m,起重机不小于4m。
基坑开挖,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线分块(段)分层挖土。根据土质和水文情况,采取四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。
(1)在天然湿度的土中,开挖基槽和管沟时,当挖土深度不超过下列数值规定时,可不放坡,不加支撑。
1)密实、中密的砂土和碎石类土(填充物为砂土):1.0m。
3)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(填充物为粘性土):1.5m。
(2)当土质为天然湿度、构造均匀,水文地质条件良好(即不会发生坍塌、移动、松散或不均匀下沉),且无地下水时,开挖基坑亦可不必放坡,采取直立开挖不加支护,但挖方深度应按表3-1规定;基坑宽应稍大于基础宽。如超过表3-1规定的深度,但不大于5m时,应根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方,其最大容许坡度按表3-2采用。放坡后基坑上口宽度由基础底面宽度及边坡坡度来决定,坑底宽度每边应比基础宽出30cm~50cm,以便于施工操作。
2.在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。控制网应该避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路,并有保护标志;场地整平应设10×10m或20×20m方格网,在各方格点上做控制桩,并测出各标桩处的自然地形、标高,作为计算挖土方量和施工控制的依据。
基坑(槽)和管沟开挖,上部应有排水措施,防止地面水流人坑内冲刷边坡,造成塌方和破坏基土。
线及开挖深度。然后分段分层均匀开挖。
4.采用挖土机开挖大型基坑(槽)时,应从上而下分层分段,按照坡度线向下开挖,严禁在高度超过3m或在不稳定土体之下作业,但每层的中心地段应比两边稍高一些,以防积水。
5.在挖方边坡上如发现有软弱土、流砂土层时,或地表面出现裂缝时,应停止开挖,并及时采取相应补救措施,以防止土体崩塌与下滑。
6.采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑(槽)或管沟时,其施工方法有下列两种:
(1)端头挖土法:挖土机从坑(槽)或管沟的端头,以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。
(2)侧向挖土法:挖土机沿着坑(槽)边或管沟的一侧移动,自卸汽车在另一侧装土。
7.挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)和管沟深度的1/2,如挖土深度超过5m时应按专业性施工方案来确定。
8.机械开挖基坑(槽)和管沟,应采取措施防止基底超挖,一般可在设计标高以上暂留300mm一层土不挖,以便经抄平后由人工清底挖出。
9.机械挖不到的土方,应配以人工跟随挖掘,并用手推车将土运到机械能挖到的地方,以便及时挖走。
10.修帮和清底。在距槽底实际标高500mm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准。以此修整槽边,最后清理槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。
11.开挖基坑(槽)的土方,在场地有条件堆放时,应留足回填的好土;多余土方应一次运走,避免二次搬运。
(1)土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时,其施工方法应按冬期施工方案进行。
采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于300mm。
开挖基坑(槽)或管沟时,必须防止基础下的基土遭受冻结。应在基底标高以上预留适当厚度的松土,或用其他保温材料覆盖,如遇开挖土方引起临近建筑物的地基和基础暴露时,应采取防冻措施,以防产生冻结。
(2)土方开挖一般不宜在雨期进行,如必须在雨期开挖时,开挖工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。
雨期施工在开挖的基坑(槽)或管沟,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑并对坡面进行保护。同时应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流人。经常对边坡、支撑、土堤进行检查,发现问题要及时处理。
1.土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路
线及弃土场。
2.施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并
随时观测周围的环境变化。
3.临时性挖方的边坡值应符合表3-3的规定。
4.土方开挖工程的质量检验标准应符合表3-4的规定。
1.挖运土方时应注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点,并定期复测检查定位桩和水准基点是否完好。
2.土方开挖时,应防止临近已有建筑物或构筑物、道路、管线发生下沉和变形。必要时与设计单位或建设单位协商采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。
3.施工如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理后方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。
4.挖土时应对边坡支护结构做好保护,以防碰撞损坏。
1.防止基底超挖:开挖基坑(槽)、管沟不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位同意,不得私自处理。
2.基底保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。如果基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留300mm地层不挖,待做基础时再挖。
3.合理安排施工顺序:土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽先撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,宜先从低处进行,分层分段依次开挖,形成一定坡度,以利排水。
4.防止施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲土机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土机一般需在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自身下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的1.2倍。
5.控制开挖尺寸,防止边坡过陡:基坑(槽)或管沟底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所需宽度。
6.在地下水位以下挖土,必须有相应的施工方案:对于地质资料反映有粉细砂、粉土、中粗砂等土层的工程项目,必须有截水、降水等有效防止流砂的措施,制定有效的降排水方案。
7.防止地下设施受损:使用机械挖掘,在开工前应核查公用地下设施(管线、电缆等)的位置。不容许挖掘机在还要保留的地下设施附近作业。剩余地段,由工人挖掘来完成。
8.挖掘机在挖比较深的基槽、地沟时,机身离边口应不少于3m,并用坚木垫实机身,方可进行作业。堆土离边口不得少于1m,但也不能抛到工区的通道上或其他作业区域。也可用薄
板或低矮的建筑物把挖掘的土石围起,以防进入邻区。冬天要防止冻土融化造成的塌方。挖掘机在挖掘大的石块等物件时,会使机身失掉平衡而翻倒。因此,挖掘机在遇到较大的石块、混凝土块、钢渣或其他障碍物时,应采用正确措施处理后,方可继续作业。
9.施工机械进入施工现场所经过的道路、桥梁和卸车设备等,应事先做好检查和必要的加宽、加固工作。
10.在雨期开挖基坑,应距坑边1m远处挖截水沟或筑挡水堤,防止雨水灌人淹泡基坑或冲刷边坡,造成边坡失稳塌方。
11.雨期施工时,基槽、坑底应预留0.3m土层,在打混凝土垫层前再挖至设计标高。
1.土方运输必须使用密闭式运输车辆,不超载,避免运输中遗撒。
2.施工现场出入口处设置沉淀池和简易洗车装置,出场时必须将车辆清理干净,洗车污水经沉淀后可循环使用或用于洒水降尘。
3.施工现场土方应集中堆放,用密目网满覆盖或采取固化等措施,避免大风天气造成扬尘。
4.施工垃圾、生活垃圾应定期清理,以免污染环境。
5.施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量避免人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
6.临时食堂设隔油池,每月清理浮油杂物不少于三次,污水经过滤、沉淀、隔油后排人市政污水管线。
7.在施工中,发现不明物体或工程,应立即停止作业,待弄清情况,采取必要的措施后,才可继续施工。
1.基坑开挖时,两人操作间距应大于3m,不得对头挖土;挖土面积较大时,每人工作面不应小于6m。挖土应由上而下,分层分段按顺序进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土,或采用底部掏空塌土方法挖土。
2.基坑开挖深度超过1.5m时,应按土质和深度放坡,当采取不放坡开挖,应设临时支护,各种支护应根据地质、水文条件及基坑深度经计算确定;当不设支护,其允许直立壁高度或人工边坡可按计算确定。
3.基坑开挖深度超过2m时,必须在边沿设两道护身栏杆,夜间加设红色标志。人员上下基坑应设坡道或爬梯。
4.基坑开挖时,如发现边坡裂缝或不断掉土块时,施工人员应立即撤离操作地点,并应及时分析原因,采取有效措施处理。
5.深基坑上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,或开斜坡道,采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下。坑四周应设安全栏杆。
6.人工吊运土方时,应检查起吊工具、绳索是否牢靠。吊斗下面不得站人,卸土堆应离开坑边一定距离,以防造成坑壁塌方。
7.用手推车运土,应先平整好道路,并尽量采取单行道,以免来回碰撞;用翻斗车运土时,两车间距不得小于10m,装土和卸土时,两车间距不得小于1m。
8.已挖完或部分挖完的基坑,在雨后或冬期解冻前,应仔细观察土质边坡情况,如发现异常情况,应及时处理或排除险情后方可继续施工。
9.在雨期开挖基坑,应距坑边1m远处挖截水沟或筑挡水堤,防止雨水灌人淹泡基坑或冲刷边坡,造成边坡失稳塌方。当基坑底部位于地下水位以下时,基坑开挖应采取降低地下水位措施。雨期在深坑内操作应先检查土方边坡支护措施。
10.在建筑工程施工区域内,公用管线(水管、燃气管、电缆等)和下水管道等地下设施是主要危险因素,如果挖到、掘断或破坏了这些设施,不仅使供应中断、生产停止、污染用水,而且会使工人致伤甚至死亡。因此,在开挖之前,要调查这些地下设施的位置和大致深度,并在地下用竖杆或在地面作明显的标记。
11.大型土方工程施工前,应编制土方开挖方案、制定土方开挖图,确定开挖方式、路线、顺序、范围、边坡坡度、土方运输路线,堆放地点及安全技术措施等以保证挖掘、运输机械设备安全作业。
12.挖掘土方应从上而下进行,不可掏空底脚,以免塌方,造成重大伤亡事故。
13.在基槽中挖掘时,使用镐、锹的人相互间应保持一定距离,防止相互致伤。
14.开挖工程应设置挡板,以防土块掉落伤人。有时,还得设置警告标志、监管人员或信号人员。夜间施工,在工作区还应设信号灯以保证作业安全。
15.多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m;多台挖掘机在不同台阶同时开挖,应验算边坡稳定,上下台阶挖掘机前后应相距30m以上,挖掘机离下部边坡应有一定的安全距离,以防造成翻车事故。
16.向汽车上卸土应在车停稳定后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。
17.机械不得在输电线路和线路一侧工作,不论任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求(根据现场进输电线路的电压等级确定)。
18.挖掘机工作前,应检查油路和传动系统是否良好,操纵杆应置于空挡位置;工作时应处于水平位置,并将行走机构制动,工作范围内不得有人行走。挖掘机回转及行走时,应待铲斗离开地面,并使用慢速运转。往汽车上装土时,应待汽车停稳,驾驶员离开驾驶室,并应先鸣号,后卸土。铲斗应尽量放低,不得碰撞汽车。挖掘机停止作业,应放在稳固地点,铲斗应落地,放尽贮水,将操纵杆置于空挡位置,锁好车门。挖掘机转移工地时,应使用平板拖车。
19.推土机启动前,应先检查油路及运转机构是否正常,操纵杆是否置于空挡位置。作业时,应将工作范围内的障碍物先予清除,非工作人员应远离作业区,先鸣号,后作业。推土机上下坡应用低速行驶,上坡不得换挡,坡度不应超过25°,下坡不得脱挡滑行,坡度不应超过35°。在横坡上行驶时,横坡坡度不得超过10°,并不得在陡坡上转弯。填沟渠或驶近边坡时,推铲不得超出边坡边缘,并换好倒车挡后方可提升推铲进行倒车。多台推土机在同一作业区推土时,前后相距应大于8m,左右相距应大于1.5m。停车作业,推土机应停放在平坦稳固的安全地方,放净贮水,将操纵杆置于空挡位置,锁好车门。推土机转移时,应使用平板拖车。
20.铲运机启动前应先检查油路和传动系统是否良好,操纵杆应置于空挡位置。铲运机的开行道路应平坦,其宽度应大于机身2m以上。在坡地行走,上下坡度不得超过25°,一横坡不得超过6°。铲斗与机身不正时,不得铲土。多台机在一个作业区作业时,前后距离不得小于10m,左右距离不得小于2m。铲运机卜下坡道时,应低速行驶,不得中途换挡,下坡时严禁脱挡滑行。禁止在斜坡上转弯、倒车或停车。工作结束,应将铲运机停在平坦稳固地点,放净贮水,将操纵杆置于空挡位置,锁好车门。
21.在有支撑的基坑中挖土时,必须防止碰坏支撑,在坑沟边使用机械挖土时,应计算支撑强度,危险地段应加强支撑。
22.机械施工区域禁止无关人员进入场地内。挖掘机工作回转半径范围内不得站犬或进行其他作业。土石方爆破时,人员及机械设备应撤离危险区域。挖掘机、装载机卸土,应待整机停稳后进行,不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过;装上时任何人都不得停留在装土车上。
23.挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。
24.挖掘机行走和自卸汽车卸土时,必须注意上空电线,不得在架空输电线路下工作;如在架空输电线一侧工作时,在110~220kV电压时,垂直安全距离为2.5m;水平安全距离为4m~6m。
25.夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。
26.冬期、雨期施工,运输机械和行驶道路应采取防滑措施,以保证行车安全。
27.遇七级以上大风或雷雨、大雾天时,各种挖掘机应停止作业,并将臂杆降至30°~45°
基础合同(篇4)
__________________以下简称甲方
__________________以下简称乙方
,《细则》),四方为前期工作所需资金基建,经乙方审核同意放贷,除共同遵守《条例》和《细则》外,特签订本合同:
< p> 第一条 本合同协商贷款人民币(大写)____________元,仅限于_________项目勘察设计等前期工作所需费用,不得挪作他用。第二条贷款利息按年利率________%计算,由乙方按年支付给甲方。
第三条贷款项目取消的,甲方应归还贷款本息;甲方无力偿还时,由甲方主管部门负责偿还。
第四条甲方贷款项目初步设计通过后,将正式办理贷款申请手续并签订贷款合同,本协议同时失效。
第五条 本协议一式三份,甲方、乙方及甲方主管部门各执一份。
甲方名称:_____________ 乙方名称:___________
负责人:___________________ 负责人:_________________
地址:____________________ 地址:___________________
甲方主管部门:_____(公章) 乙方审批单位:__________
负责人:__________(印章) 中国人民建设银行:_______
____________ 年_____ _month______日
基础合同(篇5)
建筑施工基础承包合同
一、合同缔结方
甲方: _____(建设单位名称)
地址: _____
联系人: _____
电话: _____
乙方: _____(承包单位名称)
地址: _____
联系人: _____
电话: _____
二、合同背景
1.甲方打算对某个项目进行建筑施工,需要选择一家合法合规的承包单位进行合作。
2.乙方为一家经过资质审核的建筑施工承包单位,具有合法的承包资格及经验,具备在甲方项目中承担基础施工工作的能力。
3.在充分沟通与协商后,甲乙两方同意并认为乙方是甲方最佳的合作伙伴。
三、合同约定
1.项目名称: _____
2.工程地点: _____
3.工程规模: _____
4.基础施工范围:___
(1)地基基础工程
(2)建筑外墙基础工程
(3)结构基础工程
(4)室内隔墙基础工程
5.总承包价款:__元(大写:___)
6.合同工期:__天/周/月
7.付款方式:__元/次
8.合同履行保证金:__万元(大写:___)
9.双方签约之前,乙方应向甲方提交以下资料:
(1)执业许可证
(2)企业营业执照
(3)组织机构代码证
(4)资质证书
(5)法人代表身份证
(6)其他相关资料
10.双方签约之后,甲方应向乙方提供如下文件:
(1)土地使用许可证
(2)建设工程规划许可证
(3)建设工程施工许可证
(4)其他相关文件
四、双方权利义务
1.甲方权利和义务:
(1)提供工程所需的文件、资料和各项条件。
(2)支付合同约定的价款。
(3)督促工程建设,并参与工程进度的控制和管理。
(4)给予乙方必要保护,以确保工程施工的安全。
(5)支付合同约定的履约保证金。
(6)在收到甲方书面通知之后,协助乙方进行现场勘探和调查。
2.乙方权利和义务:
(1)为甲方提供现场评估和资本评估服务。
(2)根据合同的约定,履行相关施工义务。
(3)沟通协调,确保工程顺利进行。
(4)保证施工过程中的安全生产,防止事故发生。
(5)按照依法披露信息的要求,向甲方公开施工过程中的安全生产情况。
(6)按照合同约定的时间,提交工程质量检测报告。
(7)合理配置资源和物资,确保项目正常推进。
五、合同履行与变更
1.履行:
(1)项目进度、质量等工程建设内容应按照合同约定的时间节点和质量标准履行。
(2)若甲方需要调整工程工期,应及时与乙方沟通,双方可重新达成协议。
(3)若甲方有直接影响乙方履约的重大事项变化,应及时通知乙方,并双方重新 renegotiate 合同。
2.变更:
(1)若甲方因索赔或其他原因提出变更要求,乙方有权向甲方索取更多款项。
(2)若乙方因工程所需的工人、材料等原因提出变更要求,甲方有责任积极配合。
(3)在变更合同前,需经过双方积极沟通,达成协议,签订变更合同。
六、合同争议与解决
1.双方在合同履行中发生争议时,应协商解决,协商不成可依法提起司法诉讼。
2.双方协调无果时,可申请仲裁,仲裁机构由双方协商确定。
七、合同保密
1.双方应按照法律合规的原则,严格保守本合同的各项条款为商业秘密。
2.任何一方未经另一方同意,不得将本合同的各项机密内容向第三方披露或泄露。
八、合同解除
1.经过仲裁或司法调解确定解除合同的;
2.因不可抗力事件,无法履行合同约定而解除合同的;
3.双方协商一致解除合同的。
九、合同生效
1.本合同正本一式___份。甲方、乙方各执___份,具有同等法律效力。
2.本合同经双方在书面形式上签字或盖章后生效。
3.本合同自_____(日期)起生效,合同履行期限为_____(天/周/月)。
4.合同期满或终止后,双方应及时结算,并完成付款与材料销售、返还。
基础合同(篇6)
建筑施工基础承包合同
一、前言
建筑施工是目前市场需求及政府规划中不可或缺的一环,它的出现、实施和维护,对于国民经济的发展和社会生活的进步都有着巨大、深远的影响。建筑施工行业与之相伴的各种企业及服务机构随处可见,对于建筑施工的成功完成,建筑承包商作为其中的重要角色也必不可少。其实,建筑承包商的主要任务就是以最优的方式将建设项目建成,并达到高质量、高效率的建设目标。
基于上述原因,本文将重点探讨建筑施工基础承包合同的一些重要内容,包括合同基本要素、合同类型、合同形式、责任要求等,旨在为读者提供在实际工作中的有益参考,更好地完成建筑施工的使命和目标。
二、合同基本要素
建筑施工基础承包合同是在建筑承包商参与建筑工程过程中与业主达成的一种协议,在合同中规定了双方达成共识的成本、质量、时间和付款等方面,是建筑承包商与业主交流合作的主要依据。在签署建筑施工基础承包合同之前,需要配置正确的合同基本要素,确保所有内容都符合合同的法律、经济和技术规定。下面我们将介绍一些基本要素。
1. 合同主体
合同主体是指入约人、出约人和合同效应范围的规定,它们是合同的核心要素。在基础承包合同中,入约人是建筑承包商,出约人是发包方业主。
2. 合同价款
合同价款是双方达成共识的财务问题,通常在合同约定成本范围、支付方式、进度付款和结算方式等方面需要做出明确的规定。在合同中约定的价款需要涵盖材料成本、劳动费用、机械使用费,以及其它相关费用。
3. 工期
工期是建筑施工项目中非常重要的一环,它对于完成工程质量和安全有着至关重要的影响。在合同中需要规定工期,以满足建筑项目主体结构完工的日期。
4. 质量要求
在工程施工过程中,质量是一项非常关键、基础问题。在合同中,对建筑工程质量作出明确的规定是必要的,合同中应详细说明各项工作、所要使用的建筑材料以及各种技术标准或规范,以确保工程满足指定的质量要求。
三、合同类型
基于建筑施工的实际情况以及业主的具体要求,建筑施工基础承包合同可以分为不同类型,下面我们介绍一种常见的合同类型:
1. 传统承包合同
传统承包合同是最基本的一种合同类型,在这种合同中,承包商在合同约定的范围内,负责设计、构建、运送和安装建筑工程。发包方业主在承包商完成工程和验收后,向承包商支付所约定的价款。
在传统承包合同中,建筑承包商必须根据合同规定并在时间上保证交付业主建设项目。因此,合同价格的最终确定对于发包方业主和建筑承包商来说都是非常关键的。该合同类型的优点是合同约定明确、稳定性强,但缺点也很显然——风险较高,如承包商未能按时完成工程或质量问题等,都会威胁到项目成功交付。
2. 工程设计—施工总承包合同
该类型合同中,建筑承包商将负责设计和施工的整个流程,应该根据设计结果将工程完成,并使其符合合同约定的成本、质量和工期。这种合同类型的优点是加强了设计和施工的协作,同时也可以减轻业主工程管理的负担。然而,这种合同类型的风险较大,因为建筑承包商需要承担设计工作,这很难既符合合同的技术要求,又同时满足业主的实际需求。
四、合同形式
对于建筑施工基础承包合同的形式,通常有书面合同、口头合同和合同文件合同等形式。我们将分别进行简单介绍:
1. 书面合同
书面合同是最常见的一种形式,特别是在建筑施工中。书面合同将各种合同要素和约定清晰地记录在纸上,各方视合同为守则,并对合同内容拥有书面证据。由于约定明确、证据齐备,因此书面合同被看作是最可靠的一种合同形式。
2. 口头合同
口头合同之所以建立,是因为当时没有足够的时间、材料和机器来记录所有必要的要素。但这并不意味着口头合同是一种优良的合同形式。口头合同的不足之处,在于其证明力和争议处理能力较弱,由于口头合同的内容可以被任意解读,因此,一旦发生争议,双方很容易产生歧义。
3. 合同文件合同
在建筑施工基础承包合同中,合同文件是一种与口头和书面合同不同的规则和指导性文件,它规定了除基本承包合同外的所有约定和规定。这种合同形式允许双方在签署合同之前,将交易文件作为合同文件,从而确保双方在正确的前提下交易。
五、责任要求
在建筑施工基础承包合同中,责任是非常重要的,这是了解质量管理、合同控制和绩效评估的关键所在。责任是基于建筑施工的各类信任关系中约定的结果,是承包商和业主在建筑施工过程中互相依赖的基础。
建筑施工中的责任通常可分为三大类型:事故责任、质量责任和安全责任。事故责任代表了承包商在施工过程中产生的事故后应承担的责任,质量责任和安全责任则代表了承包商应承担的一般责任。建筑承包商在签订合同时应注意到这些责任,并在合同中做出合理规定,以保证在各方遵守中完成工程。
六、结论
综上所述,建筑施工基础承包合同是建筑施工过程中至关重要的一步,包括合同基本要素、合同类型、合同形式和责任要求等。作为建筑承包商,必须承认合同的重要性,并认真遵守合同签署和实施的规定,以实现建筑施工项目的优质、高效和安全。
建筑施工基础承包合同的成功签署和实施对于业主和承包商都具有积极意义,因为它为承包商提供了稳定的合同依据,为业主提供了稳定、高质量和安全的建筑工程。但切记,合同只是根据商业利益的商业文书,必须以商业合同为基础进行讨论、实施和评估。
基础合同(篇7)
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。
第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程内容:
1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值kn,单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价:ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。
②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:
1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1,总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。
第五条、付款方式:
(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
(二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:
1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;
2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;
3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。
第六条、承包方式:
1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。
3、水电费负责:由乙方负责。
第七条、甲方责任:
1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的三通一平,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。
基础合同(篇8)
甲方:__________(发包方)
乙方:__________(承包方)
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同,大合同中的条款适用本合同。
包方施工,为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全,经双方协商如下:
一、工程概况
1.工程名称及面积:________小区14#楼水电、消防安装, ____万平米
2.承包内容:____________
3.承包方式:____________
4.质量等级:____________
二、合同价
工程总造价 金额(大写): 约________万元.
水电、消防总造价 金额(大写): 约________万元. 本工程的付款依据为以上合同价为基准。
三、发包方工作责职
1.依据上级有关部门规定,对承包方在施工技术质量安全等工作中 行监督与指导。
2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。
四、承包方工作责职
1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。
2.工程质量:承包方对工程质量管理实行全面负责制,自觉接受各职能部门的检查监督指导,发现问题及时整改达标,确保工程的质量等级。
3.工程安全:在施工过程中执行上级的有关规定,认真管理好施工人员,确保不造成任何事故,承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责,与发包方无涉,若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。
五、结账方式
由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为____%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方____%的管理费,甲控材部分则上交甲控材金额____%的管理费,在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派,发包方除此以外概不收取承包方任何费用,若工程以____%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。
六、付款方式
按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款,没按进度付款的,在穿线前必须补上,若因此而影响工程进度则与乙方无关。
有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。
此协议共两页一式两份,发包、承包双方各执一份,签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
______年______月____日______年______月____日
基础合同(篇9)
建设发包发:
承包施工方:
经甲、乙双方友好协商,甲方将位于贵州省仁怀市茅台镇私人房屋亮化建设施工项目发包给乙方,双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则,特签订此合同,望共同遵守:
一、承包方式
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建设工期、承包范围及工程款计算方式
工程建设从乙方进场当日开始计算,工期至年月日以前完成,乙方保证在规定时间内完成工程建设进度。承包项目具体情况如下:
1、甲方只提供建设材料到施工场地路边,乙方自己负责施工原材料的搬运使用。
2、砌砖按块数计算,单价为:零点五五元一块,;外墙砖单价为:五十八元每平方米,。
3、乙方必须在规定时间内完成以上1至2条承包项目工程,如在规定的时间内未完成,甲方将不支付乙方任何工程费,并且由乙方赔偿因延误工期造成甲方的损失。
三、甲方职责
根据房屋建造需求,甲方及时提供房屋建设所需建筑材料,以保证乙方按约定的工期顺利施工。
四、乙方职责
乙方自带砌墙和外墙砖施工用具和师傅、小工等施工人员,按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工。
五、工程质量要求
砌墙平面平整垂直墙角,顶角垂直,砂浆饱满,浇灌平整、牢实,外墙砖必须平实、整齐,缝隙合理。以上工程质量如验收不合格造成的损失由乙方负责。
六、工程检查、验收
在不影响乙方正常作业的情况下,甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查,并于工程建设完工后乙方通知甲方对工程进行验收,合格后支付工程款。
七、工程款支付办法
工程款采取分结方式,房屋施工开始10天后甲方保证支付乙方施工生活费,工程结束验收合格后甲方一次性支付乙方房屋建设施工工程款。
八、安全责任
乙方必须认真按施工操作程序施工,必须佩戴甲方提供的脚手架、安全带、安全帽等安全设施,并做好施工人员的安全教育,坚持安全第一、质量第一、预防为主,若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
九、其他情况
施工期间乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未尽事宜
1、甲乙双方各自的材料、工具,甲乙双方各自负责保管。
2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料,避免造成浪费。
3、本协议一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。
4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理,协商不成按《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决,协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
______年______月____日______年______月____日
基础合同(篇10)
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方同意将 土方挖运工程承包给乙方完成,为明确双方的权利责任,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经友好协商,特签订以下条款,以便双方共同遵守。
一、工程名称: 土方挖运工程。
二、工程地点:
三、施工范围:
挖运工程土方量按实方计算,合计土方量约为 立方米。暂估合同总价 万元。
四、结算价与方式
结算单价:
本工程土方挖运综合单价为 /m3 ,包括挖土、装土、运土、等项工作。不包含税收。最终依据土方量据实结算。
五、付款方式:
1、开工后,甲方支付施工机械和运输车辆的燃油费用,尔后每月25日核算乙方完成的工程量,甲方按乙方完成工程量的80%支付工程款。第一个月甲方不扣回垫付的燃油费用。第二个月起,甲方按乙方完成工程量的全额支付工程款给乙方,并在应支付的工程款中扣回垫付的燃油
2、工程完工后,双方经现场验收合格后进行工程结算,甲方一次性付清全部工程款。
3、每次支付工程款时乙方开具收款收据为凭。
六、甲方责任
1、甲方工地派驻现场代表,协调解决施工中有关事宜。并负责办理一切土方挖运手续,否则,因土方挖运手续不全导致的停工、罚款等损失,全部由甲方负责。
2、按合同约定的付款时间支付工程款。由于甲方不能按约定的支付工程款的时间节点支付工程款,承担总额5%的违约金。并承担机械及运输车辆因停工造成的全部损失。
七、乙方责任
1、乙方应根据施工图及现场实际情况制定基础土方挖运方案,并报甲方审批。
2、具备开挖条件后,从开工之日起,每日应完成挖运土方壹万立方米,除不可抗力因素或甲方同意延长工期,乙方在 个日历工天内将合同所列土方合部挖运完毕。如果由于乙方原因造成工期延误,每延误一天,承担总额2%的违约金。
3、乙方施工期间,应保证安全、文明施工,如果在施工中造成人身安全事故及其他一切意外责任,均由乙方承担。
4、乙方必须按甲方要求全部完成土方的挖运任务,经甲方验收合格,方可进行工程结算。
八、双方若发生纠纷,协商解决。协商不成向当地人民法院起诉。
九、本合同正本一式两份,甲、乙双方各持一份,副本两份,甲方一份,乙方一份。
十、本合同自双方签字盖章后生效,履约完毕自行失效。
甲方(公章); 乙方(公章): 负责人签字:
身份证号码:联系电话:负责人签字; 身份证号码: 联系电话:
年 月日
基础合同(篇11)
发包方,_________________(以下简称甲方)
承包方,_________________(以下简称乙方)
根据建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方权力和义务,保证工程质量和进度,确保工程顺利建设,双方协商一致,特签订合同,以资共同遵守。
一、工程概况,
1、工程名称,_________________
2、工程地点,_________________
3、工程范围,_________________
二、合同工期,_________________
三、承包及结算方式,
1、承包方式,包工包料,包质量、包施工机械及进出场费,包生产安全和文明施工。
2、结算方式,根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算,承包单位为/㎡(含税)。
四、付款方式,乙方设备进场后甲方付进场费三万元,完成一半付五万元,全部完工后付拾万元,检测合格后一周内全部付清。
五、质量标准,
1、强夯地基达到设计承载力,P≥150kpa2、按设计要求和施工方精心组织施工,确保工程质量,质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。
六、双方权利与义务,
甲方,
(1)指定为甲方现场代表,负责工程管理,质量监督及签证等相关工作。
(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。
(3)提供施工水、电源等辅助工作。
(4)负责协调施工相关周边关系。
乙方,
(1)指定为乙方现场代表,负责现场管理,工程签证及与甲方的联络工作。
(2)精心组织施工,做好施工现场的全面管理工作。
(3)负责编制施工方案,确保工程按质按期完工。
(4)负责强夯地基检测中的机械配合。
(5)工程竣工后,20天内整理提交叁套完整的竣工资料。
七、本合同一式肆份,双方各执两份,同具法律效力。
八、未尽事宜,双方协商解决。
发包方(盖章),_________________承包方(盖章),_________________
法定代表人(签字),_________________法定代表人(签字),_________________
签订日期,_________________签订日期,_________________
基础合同(篇12)
建筑施工基础承包合同
一、合同双方
甲方:建设单位
乙方:承包单位
二、合同内容
1.工程内容
本工程包括建筑、结构、装饰、电气、给排水、空调、消防等工程,具体包括以下内容:
(1)建筑:地基与地下室、主体结构、屋面、外墙、内隔墙及各种门、窗等;
(2)装饰:吊顶、地面、墙面、阳台栏杆等;
(3)电气:用电系统、安防系统、广播系统、通讯系统等;
(4)给排水:冷热水供应及排水系统等;
(5)空调:制冷与供暖系统;
(6)消防:消防设备和系统等。
2.工程量清单
乙方应按照本合同规定的工程内容及有关规范、标准和图纸的要求,编制工程量清单,并在签订合同时提交给甲方。
3.工程造价
工程造价为4200万元人民币,包括工程量清单中所有项目的费用,且包括施工保证金200万元人民币。
4.工期要求
本工程计划工期为360天,其中建筑和结构工程为300天,其它工程为60天。
5.质量标准
本工程应质量优良,符合有关规定的标准。甲方应按照国家有关法规和标准及工程设计文件要求,对工程质量进行严格检验,对发现的问题进行整改,直至符合要求为止。
6.安全保障
乙方应严格按照国家有关法规和标准,采取安全生产措施,保证本工程施工过程中不发生安全事故。甲方对乙方的安全生产进行监督指导。
7.支付方式
本工程采用货物与服务结算的方式,甲方按工程量清单列示的工程进度和工程质量,付给乙方相应的款项。乙方必须在甲方付款后,才能开始进行下一阶段的施工。
8.违约责任
(1)乙方在本合同项下的义务履行中,违反本合同约定,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任;
(2)如乙方在施工过程中出现安全事故,造成甲方、第三方人员伤亡或工程质量问题,应自行承担相应责任,并与甲方协商解决;
(3)乙方未按本合同规定的质量标准参与工程建设,致使工程无法按约定完工或承担相应的违约赔偿责任;
(4)本合同项下的任何一方,违反了国家有关法律、法规的规定,致使人、财产损失的,应承担相应责任。
9.争议解决
本合同如发生争议,双方应协商解决。如经协商后仍无法解决,双方共同选择仲裁机构,进行仲裁。
三、合同生效和履行
1.合同自签订之日起生效,至工程竣工并经甲方验收合格后终止。
2.本合同中未约定的事项,参照有关法律、法规和国家有关规定的标准处理。
3.本合同中涉及的有关规范、标准和图纸,应由双方共同确认并签字盖章。
4.甲、乙双方代表在本合同上签字盖章,具有法律效力。
猜你喜欢
更多- 试用合同(精品13篇) “试用合同”是我全心创作的,我深信它能够满足您的需求,感谢您选择阅读,希望这些信息对您有所帮助。随着经济社会的不断发展和人民生活水平的提高,人们逐渐意识到签订合同对保护自身权益的重要性。书面合同中关于双方权利和义务的约定,是当事人履行合同的基本依据,对于合同的履行起着积极的推动作用。... 试用合同 12-28
- 劳务合同精品9篇 伴随着全民法律意识逐渐实现,合约是捍卫自身利益的有力手段。你知道如何撰写一份全面的合同吗?下面为大家精心整理的“劳务合同”相关内容,星愿今天的分享能够帮助到您!... 劳务合同 02-03
- 学校用工合同(精品六篇) 在我们准备一份发言稿时,发言稿中发言材料是不可或缺的,发言材料在网络上十分普遍,哪些发言材料可以参考呢?你也许需要"学校用工合同"这样的内容,更多相关信息请继续关注本网站。甲方:________________________________乙方:__________________________...
- 出租车合同(精品9篇) 协议文件的编写是不是让你烦恼了很长时间呢?懂得正确运用协议已经成为一项重要的技能。协议就是法律,仅适用于协议相关方,具有约束力,与他人无关。希望这份“出租车合同”能够解决您的问题并提供帮助,希望本文为您提供启示,希望您喜欢!... 出租车合同 02-26
最新更新
更多- 基础的名言警句(精选) 1、倘想达到最高处,就要从低处开始。美国2、要想造就成高深的学问,就得从字母学起。日本3、就算你是特别聪明,也要学习,从头学起!屠格涅夫4、任何业绩的质变都来自于量变的积累。佚名5、即使你聪明绝顶,也...
- 企业行政部工作总结15篇 企业行政部工作总结05-10
- 2024父亲节可乐的文案 父亲节可乐文案05-10
- 最新除夕除夕读后感精华 除夕佳句05-10
- 学习快乐作文 学习快乐作文05-10
- 单位劳动合同书14篇 单位劳动合同书05-10
- 套路情话(集锦146句) 表白情话05-10
- 奥森吉他:致力于打造用户最爱的精品吉他 吉他的技巧02-25
- 叙事作文感觉真好通用7篇 叙事作文感觉真好05-10
- 关于个人总结年事业单位集合 总结事业单位05-10
- 个人工作自我鉴定5篇 工作自我鉴定05-10