钢结构合同
钢结构合同(集锦14篇)。
泡泡演讲稿的编辑已经为您搜集整理了一篇符合您需求的“钢结构合同”,希望这份报告对你的职业发展有所启示。随着法律的完善,合同的普及,更多的人开始学习撰写合同,了解合同。如果当事双方发生纠纷或者争议时,可以根据合同约定的违约条款来保护自己的合法权益。
钢结构合同 篇1
发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正互惠和诚实信用的原则,甲乙双方就建钢结构施工劳务合作事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方包工方式:包工施工承包。
1、包质量工期:完全生产、文明施工。
2、甲方负责承担工程所用的金属材料、焊条、乙炔、氧气、油漆、切割片及其它施工辅助材料、费用或实物。
3、乙方负责承担工程制作、安装、吊装、所属施工工人的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用。
四、施工承包的工作范围
1、测量放线、后臵埋件补充。
2、钢结构除锈、制作安装、刷防锈漆、面漆。
3、质保期内的无偿售后服务。
五、施工费计算方法:按施工的建筑面积55元/平方米计算,建筑面积以实际测量为准。
六、工程质量标准为合格,保质期为一年。
施工中甲方除向乙方提供三级配电箱、表箱及配套的主电缆等外,其它操作工具均由乙方自备。
七、工期要求
工程为有效工作日 天,即为20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工验收。
如遇下列情况,经甲乙以方沟通后,工期相应顺延:
1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
4、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工;
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
八、质量验收
乙方在施工每一厂房、部位或构件时,须认真按金属结构施工规范精心组织施工,确保构件几何尺寸准确,焊缝平顺,油漆均匀色泽一致。
九、付款办法
人员设备进场预付15000元,厂房1#厂房2#立柱、大梁、制作安装完成付款35000元。厂房3#、4#立柱、大梁、制作安装完成付款30000元,工程竣工全款付清。
十、限额用料
乙方在构件制作过程中须合理排料,减少浪费,严禁大料小用,长料短用。
十一、甲方的责任和义务
1、为采用劳务承包的乙方在构件制定及安装时提供水平运输条件,并为垂直运输提供方便。
2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。
3、对乙方在制作前发现设计错误而提出的意见,甲方应及时处理并以书面形式通知乙方,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。
4、对乙方进行操作规程,质量标准,进度要求,安全文明施工等内容交底。
5、负责对乙方的施工质量、进度、安全进行监督、检查与验收。
6、按合同约定,向乙方及时支付承包工费。
7、甲方全权负责协调好工程所在地社会关系,负责提供水、电进场道路及施工人员食宿条件,以便施工正常进行。
十二、乙方责任
1、本合同签订后应及时为所属员工购买保险。
2、严格遵守甲方的各项规章制作,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障的情况下,不准施工,杜绝违章指挥,违章作业。
4、每天做好施工现场的清理工作,物件堆放整齐,道路畅通,维护好用电线路、电器设施,用水管线设施,确保正常施工。
5、施工中如发现设计错误和严重不合理时应通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成停工、返工、材料器材损失等经济损失,均由乙方承担。
7、工程竣工后清理好场地3日内撤离施工现场。 十三、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字生效,至工程结束,款项结清时终止。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
身份证: 身份证:
电 话: 电 话:
签订日期: 年 月 日
钢结构合同 篇2
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:钢结构部分
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:钢结构制作及安装(水电除外);土建、裙墙、基础、地坪、水、电、防雷设施、外墙装饰、饰面砖、企业标识牌材料等由发包自理;卫生洁具及内装饰、内门由发包方自理。
三、合同工期
开工日期:200年月日
竣工日期:200年月日
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款
合同总价(大写):元(人民币)
¥:元整
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1本合同协议书
2中标通知书
3投标书及其附件
4本合同专用条款
5本合同通用条款
6标准、规范及有关技术文件
7图纸
8工程量清单
9工程报价单或预算书
10双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
七、合同说明
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人职责
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人职责
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效时间:20xx-08-30
合同订立时间:20年月日
合同订立地点:
本合同双方约定:签字、盖章后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:
钢结构合同 篇3
1、甲方义务
(1)办理建设报批手续。
(2)向乙方提供安装工程材料。
(3)向乙方提供图纸及说明。
(4)按合同约定支付工程款。
2、乙方义务
(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质,乙方不得将承包的工程转包和分包。
(2)乙方应认真熟悉本工程钢结构的安装图纸,编制切实可行的施工方案(包括安装人数、设备、工具数量等)及材料进场计划。
(3)乙方应向甲方提交经签字盖章确认的进场施工人员名单,并附上所有施工人员的身份证复印件,制定规范的制度,对人员、设备等进行管理。乙方人员如有变更,需向甲方发出书面通知并进行变更登记。
(4)乙方必须完善保险,为所有施工人员购买相关保险(工伤保险,人身意外伤害险等)并提交甲方备份。
(5)乙方指定为本工程项目经理,负责负责施工管理、合同履行、各项手续的办理及文件的签收等,如需变更,乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。
(6)乙方应对甲方发到工地上的所有材料进行保护,确保甲方发到工地上的所有材料不受损坏。
①乙方卸车时轻吊轻放,不能把梁、柱等成品件有砸弯现象;
②屋面板、墙面板进入工地现场乙方更要注意保护,不要让板表由划痕现象,不允许有折板现象。
③如甲方材料受到损坏,甲方有权在工程款中进行相应的扣除或通过其他途径向乙方索赔。
钢结构合同 篇4
委托方:____________(简称甲方)
加工方:____________(简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的_______________工程的施工图纸中的钢结构的加工制作。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款之日起开始计算工期。
四、运输方式:需方自提,运费自负。
五、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后_______________万元为定金,_________万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后__________天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额。甲方最后一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在________小时内到现场处理问题。
六、双方责任甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前_____天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担,按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必须在乙方提出后______小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
5._________________为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物,甲方应在最后提货期限届满后______天内付清全部货款。
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式____份。
4、______________-开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,___________________前将全部钢构件供完。
七、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后,由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在_______小时内解决。
2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在_______小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后______个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
八、违约责任
1、甲方迟延提货的,乙方自最后提货期限届满之次日起提供______天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的,甲方按每吨每天_______元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为______天,超过_______天时,乙方有权向甲方索取违约金_____________元。
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。
九、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密,必须承担保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起,至对方将该商业秘密公开之日止。
十、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(签章):______________
时间:_______________________
乙方(签章):______________
时间:_______________________
钢结构合同 篇5
经甲方乙方平等友好自愿协商,甲方 将中标承建的 美景菩提小区景观绿化工程 ,工程地点郑州市科学大道(解放军信息工程学院斜对面),内容美景菩提小区景观绿化工程全部图纸内容,甲方交给乙方负责管理及施工。 现就该项目双方达成管理协议如下:
1、贯彻国家和上级的政策法规和行业的有关规定,并监督乙方予以实施。
2、协助乙方施工的项目加强管理和配合,配合搞好生产调度及计划平衡。
3、由甲方配合乙方处理与建设单位及外部有关部门之间关系。
4、负责对乙方所管理的工程项目实施质量和安全监督,并协助乙方对职工做好宣传教育工作,搞好安全生产和文明施工。
5、协助乙方解决施工中的技术疑难问题,协助乙方组织好竣工验收工作及资料管理存档工作。
6、对乙方所管理的工程项目实施统一管理,专款专用,由甲方会计发给工人工资,工资发放到工人手里对人对身份证领取,由带班领导签字认定。如遇乙方和工人发生打架斗殴、劳资纠纷时,甲方有权处罚,在工程款扣除乙方壹万元整作为处罚。
7、对乙方提供法律、政策、法规等方面的宣传和指导,当乙方发生与所管理的工程项目有关的经济、民事、劳务等法律事务时,甲方提供法律帮助,乙方承担经济及法律责任。
8、为乙方提供项目质检人员,专业技术人员,上岗培训等组织服务。
9、保证遵守国家的有关法律法规,政策规定及甲方的一切规章制度,若违反应当承担一切相关责任。
10、服从并保证履行甲方与建设单位所签订的工程合同及附属中所有条款所规定的内容,若违反时,乙方承担一切的责任与后果由乙方承担。
11、服从甲方对工程款项的统一管理,保证将工程款全部发放乙方工人手中,并承担因不通过甲方财务部门而将工程款转移所造成的一切法律责任后果。
12、乙方施工中出现的质量及安全事故承担一切的法律责任及经济责任。接受甲方的领导和监督。
13、施工计划统计报表,应报甲方同意后方可实施。
14、现场管理执行甲方规定,不按规定执行造成经济损失由乙方承担。
15、施工现场的一切安全设施和防护用品均由乙方自行配备。所发生的一切质量,安全事故,其责任和经济损失均由乙方独立承担。
16、本工程所发生的一切费用及债权,债务,亏损,盈利,均由乙方负责处理,如与外部发生纠纷,甲方不承担连带责任,但可协助乙方调解。
17、所在地政府,城建,环卫,计生等部门收取的各种费用及罚款由乙方全部承担。
18、乙方按国家规定对工程负责质量保修,保修金按甲方单位合同条款执行。
19、涉及地方工农关系由乙方自行处理并承担此费用。
20、乙方全面负责履行建设单位所签的全部合同条款和承诺。
21、如果乙方私自将工程转包给他人,甲方有权终止本协议,并由乙方承担由此所造成的损失。
三、施工期间乙方如有喝酒闹事,误工发现一次罚款200元至500元(从工资款中扣除)。
四、乙方应按甲方要求施工,自己改动,没经甲方要求施工一次罚款500元,由乙方承担
五、积极争创优良工程及安全文明施工工地。
六、乙方在管理本工程项目时,若因工程质量、进度或其他原因给公司信誉和形象造成不良印象时,甲方有权对其人员给予处罚金为贰万元整,并且决定终止乙方的承包管理合同并更换施工队伍,由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
七、甲,乙双方同意,若双方对本协议内容发生争议时由本公司法制部门调解解决,调解不成时由甲方所在地主管部门或法院解决。
八、如不按合同工期开工完工,必须将原合同退回甲方。
九、工程施工一次性定价,按定价要求完工后,由甲方应支付乙方工程款85%,竣工验收支付10%,5%作为质保金,三个月之后支付乙方。
十、甲方为确保每个工人领到工资,乙方在每次支付工程款时,必须携带工人工资表并且每个工人签字按上指印,农民工若因工资款项发放不到位闹事,造成甲方损失由乙方自行承担,并处于贰万元整处罚金。
十一、乙方必须遵守双方合同要求,每次支付款项必须专款专用,发放至工人手中,不得擅自挪用工程款,违者罚款贰万元整。
十三、其他:
本协议一式贰份具有同等法律效力,自签订之日起生效。
钢结构合同 篇6
因为大家都知道,隧道工程其实整个都是在地下修建的,但是隧道工程几乎都是打通了山脉为人们的出行缩短了间距,在道路交通出行的这一方面是起到了不可替代作用的。在建筑管理学当中有专门的篇章是用来学习隧道工程的,因为隧道工程的修建对各方的技术跟质量上的要求非常严格。下面我们主要是来了解一下,隧道工程承包合同一般包括哪些内容?
隧道工程承包合同一般包括哪些内容?
隧道工程承包合同
甲方:_________________(以下简称甲方)
乙方:_________________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》《铁路经济管理法》及其他有关法律,行政法规。遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就桐子湾隧道和庙坪上隧道施工达成一致,结合本工程的具体情况,经双方协商一致订立本合同达成如下协议,以便共同遵守。
一、工程地址:_________________*省*县
二、工作范围:_________________
1、工程名称:_________________隧道施工
2、工程内容:DK3219—DK3620xx*隧道和DK4137-DK4494上隧道施工蓝图中的全部工作内容。
隧道施工:主要工作包括洞门洞口、明洞、洞身、弃渣、环保和洞门口防护及附属工程。
大临工程:包括为本工程完成所修建所有便道(包括场内便道,取弃土场便道等)、临时设施。(为完成工程临时设施修建及维护)。
三、承包方式:
包工包料(钢材、水泥、火工品、油料为甲供,其它所需材料由乙方自行采购)。甲供材料由乙方在甲方指定的地方转运至现场,运费含在承包单价内)。
四、承包单价:
按固定单价暂定*元每延米承包。(该单价含施工三级围岩*米、四级围岩*米、五级围岩*米)。
如:实际完成工程量与上述围岩工程量不符,承包单价则按施工蓝图工程量和甲方与业主签定的围岩单价重新计算乙方承包单价。
五、施工工期:
按甲方与业主签订的工期为准。以下两种原因可延长工期。
1、人力不可抗拒的自然灾害。
2、甲方要求,而并非乙方因素。
六、工程质量要求:
1、所施工项目必须符合国家的(铁路隧道施工技术规范)和(铁路隧道工程施工质量验收标准)和施工图纸说明的要求,保证质量,实行质量终身责任制,乙方承建工程承担终身责任,乙方必须确保所施工的工程达到国家铁道部行的工程质量验收标准。一次性验收合格率100%。
2、施工的工程项目必须符合甲方与业主签订的总承包合同要求以及监理工程和业主对工程质量和过程的要求。乙方必须无条件执行业主、监理通知和指令。服从甲方日常质量管理。
3、质量要求和责任
:_________________
⑴、
一次性验收合格率100%。
⑵一切质量责任由乙方负责、并承担经济责任。(按甲方进行签定的施工总合同执行)。
七、安全责任:
1、一切安全责任和经济责任由乙方自行承担。
2、乙方必须按国家有规定和要求进行施工,防止安全事故发生,否则责任由乙方承担。
3、乙方进场施工人员必须办理意外伤害保险。
八、甲方责任和义务:
1、提供设计施工蓝图一份。
2、及时提供甲供材料,若因市场变化导致供应不及时,甲方不负责。
3、按合同约定,按时向乙方支付工程款,监督民工工资发放。
4、负责有关部门联系,协调关系。
九、乙方责任和义务:
1、乙方应当配备满足甲方要求施工的管理人员,技术人员及各种熟练各工种作业人员,并提交所有人员名单在甲方进行登记。施工现场所有人员必须办理意外伤害保险。持证上岗。费用由乙方负责。
2、按照设计图纸,施工规范,有关技术要求及施工组织设计精心施工,确保工程质量达到约定的标准。
3、自觉接受有关部门的管理,监督和检查。
4、完善工程一切验收资料、费用由乙方承担。
5、承担所有临时用地及征用的费用,主变电压及以下所有用电设施及生产(生活)用水用电,费用由乙方承担。
十、工程款结算及支付
1、每月25-30人由甲方对符合设计要求的工程现场验收计量。由甲方取得业主当期计量款后,扣除质量保证金、安全保证金、民工工资保证金、甲供材料款各种代扣税(费)及其它应扣款后10日内支付乙方。
2、工程验收合格后(工程移交给业主后),双方应对工程款及各种费用进行末次结算,待业主向甲方付清工程款后10日内再付清乙方余款(此款不计利息)。
3、乙方在此承诺:结算时如甲方未能及时获得业主的工程款。乙方应自行承担资金(此款不计利息)周转义务,不能因此而造成停工或延误工期。
十一、工程变更:
1、施工中乙方不得对原工程设计进行更改,因乙方自身原因导致工程变更,一切责任由乙方负责,并承担经济责任。设计变更减少内容的,缩短工期。
2、施工中如发生工程变更设计由甲方及时书面通知乙方,变更设计需要提供现场原始资料,乙方应积极配合协助。
十二、交工验收、质量缺陷责任期:
1、工程质量必须符合本合同约定的质量标准,施工不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期并承担由此导致甲方的一切损失。
2、本工程质量责任期两年,质量缺陷责任期内,乙方应对所承担工程的质量缺陷进行修复和返工并自行承担费用。
3、质量缺陷责任期未满或质量缺陷责任期虽满,但因业主或其它原因尚未支付给甲方质量保证金或其它暂扣款,乙方不得以任何理由向甲方索要,扣留款项,待业主支付甲方后,甲方在14天内支付给乙方(此款不计利息)。
十三、履约担保,保证金及税费
1、为保证合同的顺利履行,在正式签约前,乙方应向甲方交总额20万履约保证金。(履约保证金收款单位由甲方指定)此款不计利息。
2、履约金返回按甲方与业主签定的施工合同执行。
3、各种保证金、税费收取均按甲方与业主签定的施工合同执行。
十三、违约责任:
1、未经甲方允许,乙方不得以任何理由擅自停工,否则视为违约,同时处以5000元/天的违约金,累计不超过本合同金额10%,工期不予顺延。
2、由于乙方的原因,发生质量事故,乙方在承担事故全部费用的基础上,甲方还有权对乙方处以一定金额(视实际情况由甲方确定)的违约金处罚。
3、其它违约按甲方与业主签订的合同执行。
十四、合同的解除
发生下列情形,甲方有权解除合同。
1、未经允许,乙方擅自停工超过5天以上。
2、双方协商一致。
3、其它合同解除条件,按甲方与业主签订的合同执行
十五、合同终止
本合同内容全部履行完毕,期限届满时即告终止。
十六、其它未尽事宜:_________________
1、甲乙双方协商解决。
2、附工程量清单表及甲供材料单价表
十七、合同生效:_________________甲乙双方自签字并由乙方提交履约保证金之日起生效。
甲方签字:_________________
乙方签字:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日___ 年 ___ 月 ___ 日
综上所述,隧道工程承包合同其实包含的内容是非常多的,包括整个隧道工程的具体长度,以及在修建隧道工程的时候的一些其他的附属工程,比如说环保跟洞口防护,承包的方式跟单价,另外在书面合同当中对于隧道工程的质量的要求要进行详细的约定,修建隧道工程当中,工人们的安全责任,工程款的结算方式等都很重要的。
钢结构合同 篇7
1、 工程验收交接工作由甲方组织,依照施工图纸及有关设计说明、设计变更通知书、国家现行的施工规范和质量检验标准为依据进行验收、评定交接。
2、 工程完工后,乙方向甲方提出进行竣工验收,甲方七日内未组织进行验收的,视为合格;验收合格七日内,乙方应将完成的竣工资料交与甲方。
3、 超过合同约定日期验收、结算,甲方应按本工程总造价的0.5%付给乙方作为逾期违约金。
1、 本工程质量保修期为十二个月,自工程验收合格之日起,保修期间有任何质量问题,乙方负责维修,所产生的费用由责任方承担。
2、 在保修期间,乙方在接到甲方通知后,在二十四小时内必须到场维修,如乙方不按时到场维修,甲方有权处理,费用由乙方承担。
1、 本合同签订生效后,任何一方终止合同,除赔偿对方预付款外,另罚预付款的50%罚款。
2、 工程合同执行中若发生争议,双方应本着有好精神,协调解决,协调不成,可以提请上级主管部门进行协调,若调解无效,可依据程序向当地人民法院提出诉讼。
3、 本工程经双方认可的清单以及往来文件、图纸作为本合同的组成文件。
4、 本合同未尽事宜,经甲乙双方协商同意后,可增订补充协议,补充协议不得与合同精神相抵触。
5、 本合同一式四份,甲乙双方各持两份。
6、 本合同自双方法定人或授权委托人签字,加盖公章后生效,工程验收自合格,结算全部工程款后失效。
甲方根据《经济合同法》、《建筑法》及有关法律法规规定,与建设单位签订了工程施工合同书,工程质量等级为,工程地点在。甲、乙双方经协商一致,甲方按建设单位设计图纸和工程结(预)算总造价由乙方进行钢结构工程分包。为明确双方权利、义务关系,特订立本合同。
本工程项目由甲方进行统一管理,项目责任承包人必须具备有项目经理培训证和上岗资质等级证书,项目部管理人员和特种作业人员必 须有岗位资格证书,并报请公司审核批准,方能上岗作业。
聘任:同志任项目建造师,同志任技术负责人,同志任施工员,同志任资料员,同志任质检员,同志任安全员,同志任材料员。本钢结构工程部分承包过程中所产生的经济往来和产生的经济、法律责任,概由乙方承担。
1、负责与建设单位建立业务的联系,工程承包协议的洽谈与合同的签订,办理有关基建手续以及协议合同的保管和存档。其合同条款的洽谈由甲乙双方共同参加,共同把关。
2、审查、督促、协助、辅导整理工程技术资料,办理竣工验收和工程质量等级认定手续。
3、检查、督促有关工程质量、安全等事项。派出有关人员参加建设单位的图纸会审、技术交底,参加工程质量事故和大、中安全事故的处理。
4、督促建设方将工程款全部汇入甲方指定的开户银行帐号。
5、协助乙方调处建设单位及其他单位之间与承包工程有关的纠纷,不定期委派负责人去乙方施工现场检查工程(含财务人员)。
6、对工程款的使用,甲方随时进行跟踪监控。
1、服从甲方的领导和管理,严格履行与丙方所签订合同全部内容。
2、以江西力宏钢结构实业有限公司的公司资产做抵押。如发生钢 结构部分项目部亏损严重,工程上不去,甲乙双方关系破裂、造成极坏 影响的、有损甲方声誉的,甲方对责任者实行严肃处理,撤职解聘,并 且必须用乙方公司资产还清亏损。并承担经济和法律责任。
3、全面管理工程技术与安全资料,严格执行甲方关于技农与安全资料的所有管理规定。
4、严格按甲方与建设单位签订合同约定的质量要求和施工规范、设计图纸施工。因违反合同要求和规范、规程、规定,钢结构部分施工所造成的损失均由乙方承担。
5、保证职工的正当收入和劳保福利,及时足额发放农民工工资。 6、遵守并严格执行甲方的各项规章制度,参加甲方的有关会议。
7、建立、健全各项管理制度,搞好账务管理,严格遵守财经纪律,做到民主管理,核算公开。凡建设单位往来款遗漏、钢结构工程部分的材料变质、变价等经济损失,均由乙方负责。
8、负责本钢结构工程部分的维修、保修。工程交验后,承担钢结构工程部分保修期内一切费用。
9、凡钢结构工程部分外购物资、成品、半成品,乙方必须与供货方及时办好结账、付款手续,凡钢结构工程部分中一切材料款、往来业务欠款等一切经济往来均由乙方负责,甲方不负任何经济、行政、法律责任。
10、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理规章制度和奖罚条例,服从上级职能部门的指令,争创优秀、文明项目经理部。
11、严格遵守《建筑法》中的各项条款,精心组织、精心施工, 严格施工质量管理,层层把关,如因钢结构工程部分施工质量和安全出现严重问题或造成严重影响的,甲方有权撤换项目经理及相关责任人员。
12、因钢结构工程部分施工中存在的问题导致的处罚,如项目部未能及时协调解决,最终由总公司解决的,其中钢结构工程部分相关费用一律由乙方承担。
13、承担甲方与建设单位签订的合同中,由乙方负责的其他有关责任和义务。
1、严格履行乙丙双方(LJZN-01) 合同全部内容。
2、在乙方有严重违反本合同条款,甲方书面通知乙方整改,乙方拒绝整改时,甲方有权书面通知丙方停止工程进度款或结算款拨付。
1、乙方同意向甲方支付工程管理费。其收费标准为工程总造价0.7%,并按工程进度款及工程结算款比例收取。在施工过程中,甲、乙双方所发生的费用以双方另行签订的补充协 议为准。
2、建造师、技术负责人及九大员证书挂工地使用,公司收取标准: 建造师元/月,技术负责人(工程师)元/月,安全员元/月,其他工程技术人员证书收取元/月。
3、因乙方原因,由甲方垫付民工工资及材料款的,按垫付工资及 材料款金额收取月息3%的利息,如果因此在法院诉讼,诉讼费用、律师费用及法院等开支由乙方负责。
1、乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《湖南省建筑工程质量和安全生产管理条例》及甲方安全管理规定,服从安监站及甲方安全员的领导,设立专职安全员,确保安全生产。
2、加强安全生产、文明施工管理,杜绝一切安全事故。乙方要按主管部门规定经费,做到专款专用于购置安全设施和劳保用品。
3、严格执行安全事故报告制度,如乙方发生安全事故,乙方应及时向甲方报告,并逐级上报安全管理职能部门,及时做好伤员救治及现场保护工作,对有关责任人进行行政处分或经济处罚。触犯刑律的移交司法部门处理。
4、凡钢结构工程部分施工过程中未向甲方报告的安全事故,其一切责任概由乙方承担,拖延规定上报时间,视时间长短、情节轻重,按省、市文件有关规定予以处罚。
5、甲、乙双方各自承担各自施工范围内的安全责任,因交叉作业导致的安全责任根据各自的过错程度承担相应的责任。
6、钢结构工程部分安全设施费用和安全事故所耗一切费用由乙方自理。
1、甲方违反合同条款,导致乙方经济损失,则由甲方赔偿损失费用。
2、乙方违反合同条款,导致甲方经济损失,则由乙方承担损失费用。
3、由于乙方自身钢结构施工原因造成甲方不良行为记录或严重不良行为记录的,由乙方负责承担撤销不良行为记录的一切费用,由于甲方自身土建施工原因造成不良行为记录或严重不良行为记录的,由甲方自行负责承担撤销不良行为记录的一切费用。
2、奖罚办法:建设单位和上级主管部门就钢结构工程部分质量、安全、工期的奖罚、各项违章罚款由乙方负责。
3、本合同自三方签字、盖章之日起产生法律效力,至全部经济手 续结 清后失效。未尽事宜,经双方商订另签协议,并与本合同具有同等效力。 本合同一式陆份,甲、乙、丙三方各执二份。
丙方:
钢结构合同 篇8
承包方(甲方):
分包方(乙方):
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量:
4、工程技术条件:
第二条 分包范围和内容
2#氧化铝贮运新鲜仓钢漏斗的制作和安装。
(仓内安装钢漏斗,价格另议)
第三条 施工工期
在天气无影响的条件下,尽快施工,满足业主节点要求。
第四条 付款方式
1、待2#氧化铝贮运钢漏斗制作完成甲方应支付乙方工程款的50%;
2、工程制作安装完毕后三天,甲方应通知项目部、由项目部组织业主、监
第五条 双方责任
一、甲方责任
1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他班组、项目管理人员等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。
二、乙方责任
1、乙方出具书面委托,指派刘忠奇为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、严格按照施工图纸要求进行施工。
3、严格执行合同和施工图纸中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应材料及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
4、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法。加强安全、防火、防盗意识。
6、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。因安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
7、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
8、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
9、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
第六条 违约责任
1、由于乙方的原因,导致甲方受到项目部、业主、监理及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。
3、乙方安装完毕三天后,验收未合格,乙方有责任负责整改,直到验收合格。
4、由于乙方的原因,使工程进度延后,乙方应承担业主、监理及项目部对一切经济处罚和经济损失。
5、由于甲方的原因,使工程进度延后,甲方应承担业主、监理及项目部对一切经济处罚和经济损失。
第七条 附则
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。
第八条 其他补充事宜
甲方应派专人进行现场协调,所有的问题应当当场解决,所产生的费用由乙方上报,甲方审批并经项目部确认签单。
由于钢结构制作非本单位制作,因此,乙方要将钢构件进行转运时应提前通知甲方和项目部,项目部应通知监理等人一起核对材料转运的型号及数量。
承包人:分包人:
钢结构合同 篇9
甲方:
乙方:
根据>及相关法律规定,本着平等、互利、自愿,诚信的原则,为明确以方的权利,义务,经双方协商,同意按如下条款签订本合同.
1. 合同范围:钢结构的主钢结构制作.
2. 产品特殊说明:含除锈,普通中灰防锈底漆.
3. 产品规格:见甲方提供蓝图及变更.
4. 合同单价:主钢构_____元/吨(含发票),工程量按图纸理论计算为实际工程量.
5. 交货及付款方式:
合同签订当日甲方付2万元作为预付款;制作完的钢结构经甲方在乙方制作车间内验收合格后出厂,甲方按出厂工程量付乙方60%的款:最后一批出厂前,甲乙双方结算工程量并结算工程款.甲方留2万元的质保金,确保安装无误后给予返还。
6. 工期
合同生效之日起 日进第一批货,其它陆续进场,因自然等不可抗因素除外.
7. 包装及运输
运输方式及费用:由甲方自定并承担费用.
8. 有关技术规定
>GBJ50300-20xx;
>GB50205-20xx;
>JGJ81-20xx;
9. 合同的终止
在钢结构全部出厂后,办理完结算,甲方工程款支付完毕,合同终止.如果乙方在履行合同的过程中有违反本合同约定的重大违约行为,甲方都可以在合同执行过程中任何时候,用书面形式的通知乙方解除合同.
10. 合同争议的解决
1.依法成立后,双方必须全面严格履行,不得单方面变更或解除,否则按>中的有关违约条款处理.
2.合同过程中若发生经济纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,如经过协商不能解决,向合同签订地人民法院起诉.
3.如加工材料运到现场后,因加工质量问题而导致不能安装,所产生的一系列费用均由乙方承担。
11. 合同生效及其它事项
1.合同条款未尽事宜,双方根据具体情况另行协商,结合有关规定签订的补充协议以及与本合同相关的会议纪要等均作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等效力.
2.本合同须签字或盖章后,工程预付款到乙方帐户之日起合同生效.
3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力.
甲方(签章): 甲方(签章):
法定(授权)代表人: 法定(授权)代表人:
单位地址: 单位地址:
开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
税号: 税号:
电话: 电话:
钢结构合同 篇10
甲方:
乙方:
依据≤中华人民共和国合同法≥≤中华人民共和国建筑法≥及相关法律、行政法规,依据公司劳务管理的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围: 楼涉及的钢筋分项工程(详见施工图纸)。 基础部分:砼垫层以上(包含砼垫层)、各种基础构件(包括塔吊基础)钢筋安装。
主体部分:钢筋:制作、绑扎、接头连接、半成品编号、堆码、场内运输等。 铁件、预埋件:制作、安装、预埋、焊接。
具体工作内容:
1钢筋料表的编制。
2设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。
3施工规范及常规要求。
4材料场内运输、装卸。
5钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识排制按。
6钢筋的除锈、污物的清理。
7成型钢筋的连接及焊接。(包括:闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。)
8每道工序钢筋绑扎完成后,对该施工区域内的现场清理及堆放。
9与其他工种的配合施工。
10施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。
11文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
12钢筋分类、分规格上架堆放整齐(现场甲方如有机械设备将给予适当协助,若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上),材料标牌标色的悬挂,场内整洁等工作。 13原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放,长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。
分包方式:包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 具体分包单价为:钢筋工程 元/平方米(所有钢筋工程量均按建筑面积)、合同外发生的签证工按每工日 元结算(合同内的施工内容不产生签证工,包括材料的场内运输、安全/文明施工、整改、修补等)。
1、以上单价包含分项工程中的人工、小型机械机具、相关辅材(绑丝、焊条等)及手头工具、材料的场内按规定要求堆码及1000米以内的场内运输(运距超过1000米费用另计)、现场文明施工,安全施工(施工现场必须做到工完料清,料完场清,杜绝浪费材料、随地大小便、乱接乱搭、乱堆乱放、打架斗殴等有损工地形象及社会治安等现象发生,一旦发生上述情况,造成所有罚款、经济损失及责任由乙方一力承担。)
2、以上单价不包含大中型机械机具、垂直运输机械、周转材料、三钢材料、主材/专业材料费用。
二、分包工作期限
开始工作日期:合同签订之日起。
结束工作日期:正负零以上工期以 年业主工期要求和甲方的进度计划为准。 完工日期说明:
如因乙方自身原因导致工期延误,乙方负责承担因工期延误带来其他施工班组的误工费、损失费、来自甲方的罚款和其他一切损失及责任。
甲方认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求乙方暂停施工,乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护好已完工程。因甲方原因造成停工的,甲方应同意顺延工期并承担乙方相应费用;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予延长。
三、质量标准
工程质量必须达到业主要求的合格质量。
质量标准的评定以国家现行施工质量验收规范为依据。
乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。
乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕,应清除作业面内的杂物和油污。
本工程基础工程、主体结构以及中间隐蔽项目需验收,乙方应和业主房、监理方和甲方共同参加验收检查工作,对于验收检查中提出属于乙方承包范围内的修改意见,乙方应按要求整改,并承担全部费用。
四、材料及工用具
1、材料管理:
乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。
乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理批准后方可到现场材管员处领(耗)用。
周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。
辅材:绑丝、基础下焊条由乙方自购。
钢筋损耗不得超过%,超出部分由承包班组负责材料费用。
2、工用具管理:
甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、对焊机、卷扬机(成套),现场及楼层固定电源箱。
甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收,双方确认验收合格后交由乙方保管使用,使用期间需做好工用具的清洁保养,工程结束时需完好移交给甲方。使用期间的维修费用由乙方承担。
乙方自备移动电箱、电缆、照明灯具、扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)、标记笔,个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。
五、甲方义务
、组建与工程项目相适应的项目管理班组,全面履行总分包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包方负责。
、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施及现场施工所必须的楼层轴线、标高控制线保证施工需要。
、按本合同约定,向乙方支付劳务报酬。
、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
六、乙方义务
、乙方必须根据施工需要协助甲方施工现场的管理,对入场作业人员进行严查审查,所有施工人员的进出场必须报经甲方同意,并提交进场劳务人员身份证复印件一张,劳务人员花名册一份,严禁安排非劳务人员花名册上人员进场施工,一经发现,每人次罚款1000元。未经甲方同意进退场的人员,发生的一切安全事故及其他一切损失及责任一概由乙方承担,甲方概不负责。
、乙方作业人员应服从甲方的统一调配和管理,严格按甲方的技术、质量交底作业,做好质量自查及每道工序的自查工作,接受甲方的质量监督、检查、评定。要求每一次交验合格率达100%。因违反操作规程、偷工减料、粗制滥造、违章作业等原因造成的返工损失和质量事故,由乙方承担全部经济责任。
、乙方在施工工程中必须自备安全防护用品及其施工中需要的除施工电梯及塔吊外的操作工具。在施工期间必须正确合理地使用材料真正做到落手清、工完料清、料完场清。如发生浪费现象,甲方有权给予乙方处以浪费材料款5-10倍罚款。
、乙方在施工作业中必须做到安全生产、文明施工,乙方对作业人员必须进行安全教育,贯彻甲方的一切规章制度(具体要求由甲方安全员交底)。作业人员进场作业时必须戴好安全帽,系好安全带(若发现违规一次扣元,累计达到3次者清退出场)对现有的工程量进行收方,按50%进行决算,按规定实施作业。
、 工地内作业人员必须做到:讲究卫生、净化环境、减少疾病、不随地大小便,如有违反而被捉拿者处罚50-100元的罚款,卫生由此人打扫干净,并抓住下例违反者为止。
、 工头要经常组织工人开会学习和宣讲一些法律、法规和工程的有关规定,不得有任何偷盗行为及打架斗殴、无衅滋事,如有人以身试法,必须严肃处理,偷盗处100元以上的罚款。打架一次各罚200元。
、 实施作业人员,必须做到节约用水、用电及各种材料,如有违反者处以浪费材料10倍以上罚款。
、 进入本工程的各个工种人员必须办理暂住证及岗位培训证,由甲方办理而费用由乙方自付,甲方垫资结帐时扣除。
、 各工种人员应该接受当地有关部门的审查,如计划生育,有人故意将非计划生育者带来工地,以打工为名做隐蔽者一旦查证落实请退场,造成的后果自负。
0、乙方必须按甲方施工进度和工作质量要求合理安排作业人员进行施工,如乙方未能满足甲方施工进度和工作质量施工或者丢项,甲方有权终止合同及无需经乙方同意委托第三方施工,第三方发生费用双倍从乙方工程款中扣除。甲方与第三方的结算书以施工内容为准其价款无需得到乙方的认可。如因乙方原因导致施工进度和工程质量无法满足施工进度计划或工程质量要求导致合同终止或中途退场,乙方所完成的工程款只按60%结算。
1、乙方必须严格按施工方案,技术交底组织施工。保证工期,保证质量达优良,节约材料,杜绝浪费,保证施工现场的清洁,创文明施工现场。对施工中出现的质量问题,乙方不得隐瞒。应及时通报甲方,待甲方会同有关部门作出处理方案后及时处理不留隐患。负责施工现场各自的值勤保卫,严禁外单位人员、小孩进入现场。
2、乙方需自行承担乙方人员生、老、病、死所发生的一切费用。
3、乙方必须在施工过程中严格按照安全操作规程进行作业,因乙方原因导致的一切安全事故均由乙方自负。乙方如果不经甲方同意单方面中途退场,所完工程量不予结算且甲方有权拒付保证金及未支付工程款
七 安全、文明施工
、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。
、安全事故:若发生工伤事故,费用5000元以下的由乙方承担,超过5000元以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。
、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
注:(安全施工要求及安全事故责任处理具体以双方签订的《建设工程施工项目安全生产、质量、文明施工责任书》为准)
、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。
、未经许可工地严禁安排女工、家属工、突击工入场或入住,违者每人每日罚款1000元。如由此发生意外伤害及其他经济责任,均由乙方负责。
、承包班组统一着装(工作服),配戴统一安全帽。安全帽由甲方统一负责采购,费用由承包班组承担,工程结束后不退回。
八、事故处理
、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部分并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
、乙方和甲方对事故责任由争议时,应按相关规定处理。
九、劳务报酬的支付
、乙方与甲方约定按下列方法支付:
(1)、中间支付:(基础部分工程款包含在总工程款之内,不另行记取,仅作为基础部分进度结算),主体结构钢筋工程全部完成,统一按 元/㎡结算
(2)、正负零以上进度款按每月实际完成工程量的70%付款,主体封顶付至已完成工程量的95%
(3)、主体竣工验收完,二次结构砌砖结束,并完成自身范围内全部维修工作后,工程款付至100%。
(4)十、施工变更
、因变更导致劳务报酬的增加及造成对乙方的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延;因变更减少的工程量,劳务报酬相应减少,工期相应调整。
、施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。非乙方自身原因导致的工程变更,甲方需承担由此产生的额外劳务报酬。
十一、合同终止
、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方支付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
十二、合同份数
1、本合同正本两份,具有同等法律效力,由甲方和乙方各执一份。 十三、补充条款
1、本合同如有其它未尽事宜,甲方与乙方可另行协商,签订相关补充协议。 合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 生效
甲方(公章) 乙方(公章)
负责人: 负责人:
身份证号码: 身份证号码
联系电话: 联系电话:
钢结构合同 篇11
甲方需建钢结构房屋,现委托乙方承建。为使该工程保质保量按期完成,根据甲、乙双方友好协商和《中华人民共和国合同法》以及有关政府文件规定,结合本工程具体情况,为明确双方各自的权利、责任、义务,经双方充分协商,签订本合同,双方必须共同遵守。
工程名称:
工程范围:以施工图纸和图纸变更意见所表示的工程±0.00以上全部钢结构部分(带行车梁、预埋件,但不含、消防涂装土建、水电及消防工程)。
工程承包方式: 乙方包工、包料、包人工、包材料、包机械、包制作、包场内外运输、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包竣工验收合格及移交前的成品与半成品的保护、配合工程竣工验收与移交、包税费等方式全面承包钢结构厂房工程。
一、乙方于 日开工至 日完工。有效工期 天。因不可抗拒因素可由甲方代表及乙方代表签证顺延,签证单在一周内办理有效。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后工期相应顺延。
1、在施工中如因停电8小时以上,或连续间歇性停电3天以上(每次4小时以上),影响正常施工。
2、未按合同规定拨付工程款、工程进度款而影响施工。
1、按照国家及省、市有关钢结构施工规范进行施工。
2、根据设计图纸要求及施工验收规范进行施工。
3、钢构件焊接等级必须达到设计图标准要求。
4、保修期:自验收合格之日起保修十二个月。自保修之日起发生的质量问题乙方无偿维修。
本钢结构工程包干价即人民币:3.3万元整(含税价)。工程施工所需所有材料及人工价格涨跌与本合同价格无关,均按合同包干价执行。
按甲方提供图纸及乙方报价单中内容(报价单作为合同的附件,与合同有同等法律效率),如涉及到图纸变更或增、减项,按合同报价单明细进行增或减,本工程最终结算价额为:包干价,增、减图纸变更确认部分价额及下浮比例。
合同所产生的工程材料检测费均由乙方承担。
1、甲方已经完成“三通一平”(包括进场道路)且已提供地下管线和地下障碍物资料、接通水电源,且水源电源离工地现场不能超过100米,其超过部分所产生费用由甲方负责。
2、甲方协助乙方处理可能发生之纠纷,其费用由乙方负责。
3、甲方要委派一名工地代表作为甲方现场负责人,具体负责工程监督、协调及工程签证等事务。
4、甲方应按约定及时向乙方支付工程费用,没有按约定支付工程款而影响工期全部由甲方负责。
1、负责完成所承包的工程量;
2、保证工程质量及生产进度;
3、严格按施工图、会审记录、设计修改(或变更)通知书并按国家有关标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)进行施工,并做好自检工作。
4、工程验收前准备好有关竣工资料。
5、乙方应严格按图纸要求及国家《钢结构施工规范》施工。
6、如因钢构工程质量,材料质量有问题,甲方有权退回,一切后果乙方自负。
7、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度。
8、乙方应严格按照安全施工规程进行施工,造成的一切安全事故后果由乙方自负。
9、乙方使用的材料和标准件,应符合国家标准,必须提供材料质保书、合格证并应注明材质等级、规格、长度、安装轴线偏差记录。
10、乙方提供探伤报告(探伤检测费用由乙方负责),探伤报告应有构件示意图比照和构件编号。
11、乙方应提供焊接工艺评定报告,应显示:坡口形式、角度、间隙、钝口、板厚、有无垫板及采用什么设备和焊接方法,焊接记录。乙方提供整套检测验收资料(检测费用由乙方负责)。
12、构件在运输和场地堆放由乙方自行负责,乙方应对构件妥善处理和保管,构件变形、碰伤、污染、被盗等一切后果由乙方承担。
13、钢材等原材料进乙方加工厂房必须经甲方代表认可,甲方接乙方书面通知后两天内到乙方工厂查验,乙方提供炉批号质保书后才能下料。
14、构件装焊完必须经甲方代表检验认可后才能进行喷砂,达到S2.5级后进行涂装。
一、结算方式:
三、本工程造价不含土建工程、砖混墙、柱底混凝土、报建费、报验费、总包服务费、税金等价款。
四、付款方式:
1、合同签订当日支付2.3万元作为预付款。
2、工程竣工验收合格后支付到总价的97%。
3、质保金为总工程款的3%,质保期为一年,质保期满验收后一周内全部付清。
1、工程施工中,乙方按工程进度分阶段通知甲方,甲方应及时组织验收。
2、工程交工验收,应以施工图纸及说明书、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001和国家规定的其它质量检验的标准作为依据。乙方负责提供整套检测验收等竣工资料。
3、甲方负责政府验收申请,但乙方需无偿配合相关的整改。
4、工程完工前三天,由乙方通知甲方进行验收,验收工作应在工程完工后七天内进行,并应按期验收完毕,工程质量及工程内容符合要求的,双方在完工工程验收证明书上盖章,如工程质量不合格或工程内容尚未完成者,由乙方在进行翻修或补建后,再进行验收,直到达到符合标准要求为止。甲方在乙方提出工程验收申请书之日起十五日内无故不组织验收视为工程验收合格。
乙方同意本工程完工并验收合格后即可交付甲方使用,甲方在本工程验收之前使用本工程所产生的一切后果(包括但不限于质量、安全、验收等)均由甲方承担。
合同双方任何一方不能履行本合同条款,均属单方违约,所造成的经济损失由违约方全部承担。
1、任何一方无故终止本合同,将由提出方按合同总价10%予以赔偿对方。
2、甲方不按合同条件支付工程款,由甲方承担违约责任;
3、乙方未按合同约定的日期完成工程,属乙方责任的,由乙方承担违约责任。各阶段若有逾期,每逾期一天向甲方支付违约金人民币5000元。
1、本合同甲乙双方法人代表或其委托代表人签字并加盖法人代表印章之日生效;
2、办完工程验收交接结算并交付全部工程款后,合同条款即告终止;
1、在执行本合同过程中,如发生更改,应先通过友好协商解决,协商不成可向人民法院起诉;
2、本合同条款对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;
3、本合同订立之前所有公函、协约,在签订本合同后,可作本合同之附件,与本合同有抵触之处,则以本合同为准,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份;
钢结构合同 篇12
合同编号:
工程
承包合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
协议书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、工程立项批准文号:
五、资金来源:
六、工程程质量标准:
七、材料选用要求:
八、保修条件、期限:经有关部门验收合格之日起,乙方需为本工程作壹年的保修,保修期内,如不属人为损坏的项目,乙方提供免费修理。如属人为损坏或超过保修期,则不属于保修范围,但乙方可协助修复,其费用由责任方负责或协商解决。
第三条 工程承包范围
一、承包范围:工程+0000以上建筑钢结构部分,及屋面、墙面(不含砌体),门窗,具体见第二条相关的内容及方案图。不包括:烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆等前述列明的承包内容以外的工程。
二、+以上钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙方支付的费用。
三、本工程钢结构建筑面积:(平方米)
四、其它:。
第四条 工程造价
一、合同价款
金额(大写):
(小写):
二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中,施工期间人工、钢材、水泥、砖、混凝土、砂石、铝材、预应管桩可调整价差,调整方法:以投标截止日当月的该材料的佛山市信息价为基准,浮动价格在1%以内的风险由承包人承担,超出1%时,按进度,以施工期间该材料的佛山市信息价与投标报价主要材料价格计算价差;当佛山市信息价明显低于市场价格时,按实际市场价格与投标报价主材料价格计算价差。
三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准,施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量,按以下原则和办法计价,追加合同价款:
1、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;
2、合同报价单中无相同单价的,按甲方确认的追加价款执行。
3、由于设计修改而出现的变更工程项目,按《顺德市建设工程施工合同》(示范文本)的有关条款追加该项目的单价,由甲方和承包人协商确定后,方施工。
4、乙方派驻工地的项目经理姓名为:。
5、乙方更换项目经理,须提前7天书面通知甲方。新委派的项目经理必须具备相应知识。
6、项目经理的其他权力和责任依据合同、乙方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同,其有超越职权或授权的行为均属无效。
7、项目经理的权力在本合同生效时产生,合同全部履行完毕时终止。
三、工程监理
1、本合同甲方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现埸监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。
2、监理工程师代表甲方对施工质量、建设工期、现埸施工和安全生产等对乙方进行检查、监督和管理。
3、监理工程师的职权与甲方委派的工程师相同,其签发的指令、确认书等各种函件,其效力与甲方工程师相同,除非甲方有特别限制,但应书面通知乙方。
第七条施工准备
一、乙方的施工准备工作
1、乙方应派相关人员参加由甲方组织的施工图设计会审和交底会议。
2、设计图纸经会审确定后,乙方应即组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
3、设计图纸经会审确定后,乙方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
4、编制施工组织设计文件和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前2天送交甲方。
5、构件已制作,具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方,准备进埸安装。
二、甲方的施工准备工作:
1、应在施工准备期届满前做好本工程埸地内外施工车辆进出道路的修通,以可承载汽吊通过作业为准;接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源,包括水表、电表、配电箱配置,以能满足用水用电的需要;施工埸地平整压实,可承载吊装作业和堆放钢构件;拆除现埸和进出道路的障碍物,保障作业车辆和机械的进出。
以上工作概括为三通一平,甲方保证符合进埸施工的条件,并承担前述工作的费用。
2、埋设基础地脚螺铨。
3、向乙方提供施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等,对资料的准确性负责。
4、协调处理好施工埸地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作,并承担前述事项的费用。
5、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。
6、提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。
7、协助乙方办理建筑企业异地许可证等证件。
8、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作,并向乙方发出进埸施工的书面通知。
第八条工程期限及顺延
一、合同工期
开工日期:暂定为年月日(现场具备施工条件后,以工程师在开工报告上的批复时间为准)。
竣工日期:暂定为年月日,根据开工日期作相应调整。
合同工期总日历天数60个日历天。
二、工期顺延
1、在施工准备期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延,并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给乙方造成的经济损失。
2、施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:
进埸后,发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的,工期顺延至具备进埸施工条件和领取施工许可证时。
甲方提出设计变更,导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作,工期相应顺延;
由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停,工期顺延至前述障碍消除时;
一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计。
因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的,自应签未签之日起至影响消除日止,工期顺延;
未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的,工期顺延至按约定金额支付时;
因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的,工期顺延;
非乙方施工的前一工序未完成,导致乙方停工等待的,工期顺延;
合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
三、暂停施工
1、工程师确有理由认为必须暂停施工时,用书面形式通知乙方,并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。乙方实施处理方案后,以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定,逾期则视为同意复工。
2、停工并非乙方原因造成的,则由甲方赔偿乙方损失;责任是第三方时,则甲方对第三方取得追偿权。
第九条材料、设备供应
一、甲方供应的材料和设备
1、本工程由甲方提供的材料设备详见附件:《甲方提供材料、设备一览表》。
2、《甲方提供材料、设备一览表》内容应当包括:材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。
3、甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证,甲方对其质量负责。
4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的,乙方有权拒收;迟延交付的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工损失。
5、甲方将材料设备交付乙方,双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的,乙方有权拒收。乙方接收材料、设备后即负有保管责任。
二、乙方采购和提供材料、设备
1、乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备,并应附有产品合格证。属乙方制作的构件,应提交乙方质检部门检验合格的报告。
2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。
3、乙方运送材料、设备、构件到工地后,应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验,并在送货清单上或检验申请上签字。
4、甲方提出材料代用的,应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的,应通知甲方。甲方在接到通知后2天内作出答复,逾期则视为同意,乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知甲方。
三、材料检测检验
1、双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的,费用由提出方承担;不符要求的,费用由材料提供方承担。
1、验收合格的,甲方、乙方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告日。
2、经验收认为基本符合合同要求,有个别一般性问题需要整改,可在竣工验收报告上签字确认合格,但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经甲方确认,则验收合格日期为在验收报告上签字确认日。
3、验收不符合合同要求的,由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要,明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收,但实际工期计算至首次提交验收报告日,修改期间应计入乙方的施工时间。
4、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的,则视为工程已经验收合格,甲方应按合同约定支付工程尾款。
四、因特殊原因,甲方要求部份单项工程甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议。
五、工程未经竣工验收或验收不合格的,甲方不得使用。如果使用则视为工程合格,有关质量等问题由甲方承担责任。
第十三条工程价款的支付与结算
一、工程款支付:
1、合同生效后日内,甲方应支付合同总价的%预付款,计人民币万元。
2、施工图会审后三日内,甲方支付合同总价的%的备料款,计人民币万元。
3、钢结构主构件进埸后三日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。
4、围护材料开始进埸后三日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。
5、钢结构工程施工完工后五日内,甲方支付合同总价的%进度款,计人民币万元。
6、钢结构工程验收合格后七日内,甲方支付至工程总造价的%计人民币万元。
7、保修金为合同总价的%,保修期满后15天内一次性支付。
8、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价,如工程总造价在合同履行中按约定作增减时,其各阶段支付比例不变,支付金额作相应增减。
9、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时,在乙方催告后7日内仍不支付的,乙方有权中止履行合同,待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担,工期顺延。如在催告后28天内不支付的,则乙方有权解除合同,甲方赔偿一切损失。
二、结算
1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向甲方提交工程结算报告及结算资料。
2、工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的,适用国家有关规定。
3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的,则视为确认该结算报告。
4、如结算报告的工程最终造价为固定合同价款,无增减时,则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时,则对增减部分进行决算。
5、追加工程款、费用、赔款,如已经甲方签证确认的,则无需再次确认即应支付;尚未确认的,由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。
6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。
第十四条工程分包
一、本工程甲方同意乙方进行分包。(注:如不同意分包,则删除本条。)
二、乙方确定的分包方应具备相应的施工资质。
三、分包工程的范围为。
四、分包工程款由乙方与分包方结算支付。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。
五、工程分包不能解除乙方对甲方的义务和责任。乙方应在分包现埸派驻相应管理人员,以保证本合同的执行。
六、乙方按承包合同约定向甲方负责;分包方按分包合同约定向乙方负责;乙方和分包方就分包工程向甲方承担连带责任。
七、分包合同由乙方与分包方签订,交甲方一份备案。
第十五条 奖励和违约责任
一、奖励
1、工程经验收获奖时,甲方一次性奖励乙方万元。
2、工程提前完工,每提前一天甲方奖励乙方元。
二、乙方的违约责任
1、工程质量不符合合同和设计要求的,应予返工或修理,并承担其费用。
2、因乙方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的,其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之一计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不超过合同总价的1%。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。
3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的,应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。
三、甲方的违约责任
1、未按合同约定支付工程款,按日万分之五支付违约金,工期顺延。造成乙方停工、窝工的,赔偿损失。
2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误,赔偿乙方因此所受的损失;延误工期的,工期顺延。
4、工程验收合格后,甲方未按合同约定支付工程尾款的,按工程总造价的日万分之五偿付违约金。
5、由于甲方原因取消合同时,必须承担违约责任,并承担由于违约给乙方造成一切损失。
第十六条其他约定
钢结构合同 篇13
发包方(甲方):
联系电话:
承包方(乙方):
联系电话:
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包方式:清工,包安全
第二条工程承包范围
一、承包范围:主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、地埋系统、门窗工程、油漆、等所需的技术人员和施工劳动力。
二、本工程钢结构建筑面积:平方米米长,米宽)
第三条清包工费
本工程定价方式为元/平方米;
固定总价约为人民币:元,(大写)
本合同双方当事人特别明确:搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用,且不因情况的变化而改变。
第四条工程价款的支付与结算
工程款支付:
支付完工后付清。
第五条设计及其变更
一、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用,由承包方承担;
二、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。
三、工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的,应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。
第六条工程期限及顺延
一、本合同总工期为天,完工日期为年月日。
二、工期顺延
l、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。
2、施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:
2.1一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计。
2.2因人力不可抗拒的因素而延误工期及政府及其相关部门依行政权利强行、强制要求停止作业的,工期顺延;
2.3因发包方的原因引起的工程延期,工期相应顺延;
2.4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
3、因上述l、2条原因造成施工进度计划关键线路(由乙方提交,并经甲方确认的施工网络图中关键线路)的工期延误,经发包方书面确认后,才可顺延。非关键线路的工期在不影响总工期的情况下,工期不予顺延。
4、凡由于承包方的原因造成的工期延误,则工期不能顺延,由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担。
5、发包方和承包方双方在确定竣工日期及各项控制工期时,已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。
第七条材料、设备供应
一、发包方采购和提供材料
发包方必须按合同约定的设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备,并应附有正规厂家的出厂合格证书。
二、承包方提供工程所需各种设备,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
三、材料搬运:发包方负责把材料送到工地,承包方无条件搬运。
第八条安全施工
一、承包方须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并安排执有相关资格资质的专业技术人员进行施工,随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
二、承包方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。
四、在工期期间,承包方须保证安全作业,如产生安全事故,一切责任由承包方自行承担。
五、在工期期间,承包方对产地的财产安全负责。
第九条附则
本合同一式贰份,双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执壹份,承包方执壹份。
在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格,保修期满,工程款支付完毕后终止。
甲方(发包方):(盖章)
乙方(承包方):(盖章)
年月日
钢结构合同 篇14
发包方(以下简称甲方)___________________________________ 发包方(以下简称甲方)___________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,同意订立本合同。
第一条:工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围和形式:
发包方(以下简称甲方)
4、工程建筑面积 ㎡ ,工程楼层 层 ,工程总价款 元 ,大写:
5、工程立项批准文号:
6、附注:
第二条 施工准备
(一)甲方: 月 日前使施工场地具备施工条件,包括:
1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到工程的隐蔽及障碍物资料,与钢结构安装的相关资料:
2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处,保证满足乙方施工用水、用电的需要,提供施工人员的食宿用房;
3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底。
4、甲方派驻 为工程现场代表,全权代表甲方履行职责。
(二)、乙方:
1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。
2、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第三条 工程工期
1、根据双方协商,商定总工期 天(日历天),自乙方收到甲方约定的金额定金以后 天内进场开工,进场前 天,甲方向乙方发出进场通知书,工期以进场通知书说明的进行时间开始计算。即 年 月 日以前竣工。
2、遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。
2.1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求,影响进场施工时间或影响工程的进度的。
2.2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的材料不准确而延误工期的;
2.3因为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的
2.4天气因素影响施工的,包括下雨和刮台风
2.5未按本合同规定支付定金或工程进度款;
2.6人力不可抗拒的因素而延误工期
2.7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工,及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的。
2.8乙方在以上情况发生后的第三天内,就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后,应在三天内予以确认答复,逾期不予答复,则被视为乙方的报告内容和延期要
第四条 工程质量
1、本工程质量经甲、乙方双方约定要求达到合格标准;
2、乙方必须严格按照施工图纸、规范和标准进行制度和施工,并按甲方派驻代表的监督;
3、工程质量达不到约定的部分,甲方代表一经发现,应及时通知乙方,要求拆除或重新施工,乙方就按要求拆除或重新施工,直到复合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
4、承包方对该工程实行保修。保修时间为本工程竣工验收合格之日的
第二条期 个月。
第五条 工程价款的支付与计算
1、本合同签订后,甲方即支付合同总价 %定金,计人民币 元给乙方;
2、乙方钢构材料进场安装时,甲方即支付合同总价 %,计人民币 元给乙方;
3、钢构主体安装完成及彩钢板进场时,支付合同总价 %,计人民币 元给乙方;
4、竣工验收合格后七天内,余款 元一次性付清。(留1%半年内无质量问题付清)
第六条 施工与设计变更
1、本工程的施工以设计文件和图纸会审为依据,未经甲方或设计单位同意,乙方不得擅自作出修改。
2、甲方如需设计变更,必须提前提出书面修改通知给乙方,并征得设计单位同意,出具修改联系单。涉及工程款或工期变化时,由甲乙双方另行订立补充协议,参照全国、浙江工程预算、费用定额和罚款。
第七条 工程验收
2、工程具备竣工验收条件乙方应及时向甲方提出竣工验收申请。甲方在收到竣工验收报告次日起七天应组织验收,逾期不组织验收,视为竣工验收合格。竣工验收通过,竣工日期为乙方竣工验收报告提交之日。经验收需要改进行,应为改进后提请甲方验收的日期。
第八条 奖罚及责任
1、乙方如未在约定的工期内完成施工任务,延期完工的,应当向甲方支付违约金,违约金的计算方法:以工程总价款为基数,按人民银行同期限贷款利率,自应该竣工之日起计算至实行竣工之日止;
2、甲方也应按时支付工程款和工程余款,否则按2%承担相应的违约责任;
3、工程竣工未经验收或验收未通过,甲方不得擅自使用,否则视为验收合格。
第九条 纠纷解决办法
1、本合同在履行中如有争议,双方应协商解决。双方协商不成的,可依法向人民法院起诉,双方约定由合同签订地人民法院管辖。合同签订地为乙方住所地。
第十条 附则
1、本合同一式 份,甲方双方各执 份
2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章生效;
3、本合同未尽事宜,参照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)执行。
4、补充协议:
发包方(单位盖章) 承包方(单位盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
单位地址: 单位地址:
开户银行: 开户银行:
银行账号: 银行账号:
联系电话: 联系电话:
传真: 传真:
猜你喜欢
更多- 最新协议书合同(集锦14篇) 一份有效合同如何写?合约是合作之中必须要用到的文书。签约合同可以让双方能够确定下来最终的合作目标,下面是小编为您整理的“协议书合同”相关的信息,请在使用这些信息前仔细考虑是否适用于你的具体情况!... 协议书合同 02-19
- 家电合同14篇 我们在签订合同的时候,有哪些注意事项?随着人们不断的增强合作的意识,合同这一文本广泛地出现在各种合作模式中,在众多文章中栏目小编为大家挑选出一篇优秀的“家电合同”,本网站所载内容仅供参考请勿作为实际依据!... 家电合同 03-29
- 搬迁合同(系列14篇) 你平常接触过合同吗?随着人民越来越注重维权,合同内容的表述应该清晰明了,从大量阅读中泡泡演讲稿的编辑认为“搬迁合同”是最有价值的文章之一,阅读完这篇文章后您可以把它分享给您的朋友们让大家都受益!... 搬迁合同 08-14
- 借债合同推荐14篇 在现今社会的迅速发展下,合同的作用愈发明显。签订合同有法律依赖,对双方都有约束力。我们用心整理为大家呈现最新的“借债合同”,不要担心你一定会找到对自己有用的东西!... 借债合同 06-02
最新更新
更多- 小年祝福语文案朋友圈(优质59句) 小年到,祝福送,发条短信情更长:欢乐闹,快乐至,愿你开怀大声笑;无烦恼,无忧愁,好运时时把你绕;财源到,福运到,健康平安幸福好。小年快乐!这篇文章是小编收集整理的小年祝福朋友圈文案,希望对你有所帮助。1、2022小年到,剪出火红窗花,挂上喜庆灯笼,贴上大红对联,扫去一年烦恼,迎来新春的祝愿,愿你...
- 幼师年度考核个人工作总结 幼师年度考核工作总结09-13
- 钢结构加工合同集锦 钢结构加工合同01-09
- 天道电视剧观后感经典9篇 天道电视剧观后感09-13
- 钢结构合同(锦集11篇) 钢结构合同04-17
- 送给老师的祝福语简短 送老师祝福语09-13
- 小年祝福语2024最新朋友圈怎么写(汇总52句) 发圈新年祝福语09-13
- 教师节文案简短唯美(摘录58句) 教师节贺词祝福语简短09-13
- 穿越高中作文热门6篇 穿越高中作文09-13
- 对党的认识朴实回答100字(优选11篇) 对党忠诚个人发言09-13
- 入党谈话谈谈你对自身的认识50字(优选九篇) 老师,我想对你觉得09-13